2024年度厂房土建工程协议

2024年度厂房土建工程协议版A版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1甲方名称2.2乙方名称2.3甲方代表2.4乙方代表3.工程价款3.1合同金额3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前5.工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修5.4质量争议处理6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管6.4材料设备更换7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任7.4安全生产培训8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更解除后的处理9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖11.合同的效力11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露处理13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同修改和补充13.4附件14.合同签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3合同盖章14.4签字日期第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度厂房土建工程1.2工程地点：____省____市____县（区）____街道____号1.3工程规模：根据工程设计图纸和工程量清单所示，包括但不限于厂房建筑、构筑物、场地平整、排水、供电等土建工程。1.4工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程、安装工程、室外配套工程等。第二条合同主体2.1甲方名称：____省____市____县（区）____街道____号2.2乙方名称：____省____市____县（区）____街道____号2.3甲方代表：_______（姓名）2.4乙方代表：_______（姓名）第三条工程价款3.1合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元3.2付款方式：按工程进度分阶段支付。具体付款比例和时间详见附件一。3.3付款进度：以甲方实际支付的工程进度款为准。3.4价款调整：合同执行过程中，如遇工程变更、现场签证等导致工程总价发生变化，双方应按约定的价格调整机制进行调整。第四条工程期限4.1开工日期：____年__月__日4.2竣工日期：____年__月__日4.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按约定的违约金比例向甲方支付违约金。4.4工期提前：如乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，乙方可按约定的提前完成奖励标准获得奖励。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收。乙方应按照合同约定的时间、地点、方式提交工程验收申请，并提供相关验收资料。5.3质量保修：工程验收合格后，乙方应按约定的保修期限和保修范围对工程进行保修。5.4质量争议处理：如双方在工程质量问题上发生争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。第六条材料设备6.1材料设备供应：乙方负责采购施工所需的材料、设备，并保证材料设备符合设计文件和合同要求。6.2材料设备验收：甲方对乙方提供的材料设备进行验收，不符合要求的，乙方应负责更换或修复。6.3材料设备保管：乙方应妥善保管施工过程中使用的材料设备，防止丢失、损坏或被盗。6.4材料设备更换：如乙方提供的材料设备存在质量问题，乙方应负责更换，并承担因此导致的工程延误等后果。第八条变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方代表签字盖章后生效。8.2合同解除：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方代表签字盖章后生效。合同解除后的处理按照解除协议的约定执行。8.3变更解除后的处理：合同变更或解除后，乙方应按照变更解除协议的约定，承担相应的责任，包括但不限于工程清理、场地交还等。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款、提供施工场地、提供设计文件等，导致乙方不能正常施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，并顺延工程进度。9.2乙方违约：乙方未按约定完成工程、未按约定质量标准施工、擅自更换设计文件等，导致工程质量、进度受到影响，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。9.3违约赔偿：违约方应承担因违约所产生的直接经济损失和甲方因此遭受的其他损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方约定仲裁，则选定____仲裁委员会进行仲裁；如双方约定诉讼，则向____人民法院提起诉讼。10.3诉讼管辖：如双方约定诉讼，则甲方所在地人民法院具有管辖权。第十一条合同的效力11.1合同生效：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同终止：合同履行完毕，双方签订终止协议，经双方代表签字盖章后，合同终止。11.3合同解除：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方代表签字盖章后生效。合同解除后的处理按照解除协议的约定执行。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。12.3保密泄露处理：如一方泄露对方保密信息，泄露方应承担由此造成的损失赔偿责任。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。13.2法律适用：本合同适用____省（市、区）法律法规。13.3合同修改和补充：如双方在合同履行过程中需对合同内容进行修改或补充，应签订书面修改补充协议，经双方代表签字盖章后生效。13.4附件：本合同附件包括工程设计文件、工程量清单、施工图纸、技术规范等。附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：14.3合同盖章：14.4签字日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包含工程项目的全套设计图纸、设计说明书、设计计算书等，包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸、给排水图纸等。设计文件应符合国家及行业相关标准、规范要求，并经相关部门审批通过。附件二：工程量清单详细要求和说明：包含工程项目的所有工程量清单，包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程、安装工程、室外配套工程等。工程量清单应详细列出各项工程的工程量、材料规格、工程单价等。附件三：施工图纸详细要求和说明：包含工程项目的施工图纸，包括但不限于建筑施工图纸、结构施工图纸、电气施工图纸、给排水施工图纸等。施工图纸应明确各项工程的施工方法、施工工艺、材料要求等。附件四：技术规范详细要求和说明：包含工程项目各项工程的技术规范，包括但不限于建筑技术规范、结构技术规范、电气技术规范、给排水技术规范等。技术规范应明确各项工程的技术要求、质量标准等。附件五：材料设备供应清单详细要求和说明：包含工程项目所需的所有材料、设备的名称、型号、规格、数量、质量标准等信息。材料设备供应清单应经过甲方确认后方可执行。附件六：施工组织设计详细要求和说明：包含工程项目的施工组织设计文件，包括但不限于施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工安全管理等。施工组织设计应符合国家及行业相关标准、规范要求。附件七：施工合同专用条款详细要求和说明：包含工程项目的施工合同专用条款，包括但不限于合同价款、付款方式、付款进度、违约金、保修等。施工合同专用条款应经双方协商一致后签订。附件八：工程验收标准及方法详细要求和说明：包含工程项目的工程验收标准及方法，包括但不限于工程质量标准、工程验收程序、工程验收组织等。工程验收标准及方法应符合国家及行业相关标准、规范要求。附件九：安全生产责任书详细要求和说明：包含工程项目的安全生产责任书，包括但不限于安全生产目标、安全生产责任制、安全生产管理制度等。安全生产责任书应经双方签字盖章后生效。附件十：不可抗力事件认定及处理办法详细要求和说明：包含工程项目不可抗力事件的认定标准及处理办法，包括但不限于不可抗力事件的定义、不可抗力事件的申报程序、不可抗力事件的处理原则等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款、提供施工场地、提供设计文件等，导致乙方不能正常施工。2.乙方未按约定完成工程、未按约定质量标准施工、擅自更换设计文件等，导致工程质量、进度受到影响。3.乙方未按约定提供材料设备，或提供的材料设备不符合设计文件和合同要求。4.乙方未按约定保管施工过程中使用的材料设备，导致材料设备丢失、损坏或被盗。5.双方未按约定履行合同变更或解除程序，导致合同无法正常履行。违约责任认定：1.违约方应承担因违约所产生的直接经济损失和对方因此遭受的其他损失。2.甲方违约导致乙方停工、窝工的，应支付乙方相应的停工、窝工费用。3.乙方违约导致工程质量、进度受影响的，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。4.乙方未按约定提供材料设备的，甲方有权要求乙方更换，并承担因此导致的工程延误等后果。5.双方未按约定履行合同变更或解除程序的，应承担相应的违约责任。示例说明：1.若甲方未按约定时间支付工程款，导致乙方停工，乙方有权要求甲方支付停工费用，如临时租赁施工场地的租金、工人工资等。2.若乙方未按