2024建筑工程施工协议范本

2024版建筑工程施工协议范本版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.5质量标准1.6工程量清单第二条合同价格2.1合同总价2.2工程变更价款2.3价格调整2.4付款方式2.5竣工结算第三条施工条件3.1施工现场3.2施工设施3.3施工证件3.4施工计划第四条工程质量与安全4.1质量要求4.2质量检查4.3安全事故处理4.4环境保护第五条工期延误5.1延误责任5.2延期竣工5.3工期延误赔偿第六条合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更价款第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的赔偿第十条合同的转让10.1转让条件10.2转让程序10.3转让后的责任第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条税收政策13.1税收责任13.2税收优惠13.3税务申报第十四条其他条款14.1合同效力14.2合同修改14.3合同解除14.4法律适用14.5争议解决14.6附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期施工期是指自合同签订之日起至工程竣工交付之日止的期限。1.5质量标准工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范和标准的规定，并达到本合同约定的质量等级。1.6工程量清单工程量清单是本合同的附件，详细列明了工程项目的名称、数量、单位、工程量和合同价格等。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指承包人完成合同约定的全部工程量后，按照本合同的约定计算出的总价。2.2工程变更价款工程变更价款是指由于工程变更导致工程量的增减、工期的调整等因素，按照本合同的约定计算出的价款。2.3价格调整价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等因素，导致合同总价发生变化的，按照本合同的约定进行调整。2.4付款方式付款方式是指发包人按照本合同的约定，向承包人支付合同价款的方式。2.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，按照合同约定的计价方式和计价依据，对承包人完成工程的情况进行最终结算。第三条施工条件3.1施工现场施工现场是指本合同项下工程项目的施工地点，包括施工场地、施工设施和施工所需的其他场所。3.2施工设施施工设施是指为完成工程所需的各类施工设备、材料、临时设施等。3.3施工证件承包人应按照法律法规和地方政府的要求，办理施工现场所需的各项施工证件。3.4施工计划承包人应按照本合同的约定和工程需要，制定施工计划，并报发包人批准。第四条工程质量与安全4.1质量要求工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范和标准的规定，并达到本合同约定的质量等级。4.2质量检查承包人应按照本合同的约定，对工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。4.3安全事故处理安全事故的处理应按照法律法规和本合同的约定进行。4.4环境保护承包人应按照法律法规和本合同的约定，做好施工现场的环境保护工作。第五条工期延误5.1延误责任工期延误的责任应按照本合同的约定确定。5.2延期竣工延期竣工应按照本合同的约定进行。5.3工期延误赔偿工期延误赔偿应按照本合同的约定进行。第六条合同变更6.1变更条件合同变更的条件应按照本合同的约定。6.2变更程序合同变更的程序应按照本合同的约定。6.3变更价款合同变更价款应按照本合同的约定进行。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决如协商不成，双方同意向工程所在地的建设行政主管部门或者有关机构申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径如仲裁不成，可向合同约定的人民法院提起诉讼。第九条合同的解除9.1解除条件合同解除的条件应符合本合同的约定。9.2解除程序合同解除的程序应按照本合同的约定进行。9.3解除后的赔偿合同解除后的赔偿应按照本合同的约定。第十条合同的转让10.1转让条件合同转让的条件应符合本合同的约定。10.2转让程序合同转让的程序应按照本合同的约定进行。10.3转让后的责任合同转让后的责任应按照本合同的约定。第十一条保密条款11.1保密内容双方应对本合同的内容、签订过程和与合同有关的商业秘密等予以保密。11.2保密期限保密期限应自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起结束。11.3泄密责任如任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方应按本合同约定处理。12.3不可抗力责任双方应按照本合同的约定，合理分担因不可抗力事件造成的损失。第十三条税收政策13.1税收责任双方应按照国家税收法律法规的规定，依法纳税。13.2税收优惠双方应依法享受税收优惠政策。13.3税务申报双方应按照国家税务法律法规的规定，按时办理税务申报。第十四条其他条款14.1合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.2合同修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同解除合同的解除应按照本合同第九条的约定进行。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用_____法律。14.5争议解决本合同争议的解决应按照本合同第八条的约定进行。14.6附件说明本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括工程量清单、技术标准和要求、设计文件等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量和合同价格等。附件二：技术标准和要求包括工程项目的技术标准、施工工艺、材料要求等。附件三：设计文件包括工程项目的设计图纸、施工图纸、设计说明书等。附件四：施工计划包括工程项目的施工进度计划、施工组织设计等。附件五：质量检查报告包括工程项目的质量检查记录、质量评定报告等。附件六：安全事故报告包括工程项目的安全事故发生情况、处理结果等。附件七：环境保护措施报告包括工程项目环境保护措施的实施情况、环保设施验收报告等。附件八：合同变更协议包括合同变更的条件、程序、价款等。附件九：工期延误协议包括工期延误的原因、处理措施、赔偿标准等。附件十：争议解决协议包括争议解决的途径、程序、仲裁机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按照合同约定支付价款。示例：发包人延迟支付工程进度款，导致承包人无法按时施工。2.承包人未按照合同约定完成工程。示例：承包人延迟竣工，导致工程延期交付。3.发包人未按照合同约定提供施工条件。示例：发包人未能按时提供施工场地，导致工程无法正常进行。4.承包人未按照合同约定质量标准施工。示例：承包人使用劣质材料，导致工程质量不达标。5.发包人未按照合同约定支付合同价款。示例：发包人未支付合同价款，导致承包人工程。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。3.双方协商一致确定违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。示例：因地震导致工程无法正常进行。2.合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行为。示例：双方协商一致解除合同。3.违约：指合同当事人违反合同约定的义务。示例：承包人未按照合同约定完成工程。4.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行解决的方式。示例：双方将争议提交仲裁委