房产开发商合同协议_第1页
房产开发商合同协议_第2页
房产开发商合同协议_第3页
房产开发商合同协议_第4页
房产开发商合同协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________第一条项目概述1.1本项目位于_______,总占地面积约为_______平方米,规划用途为住宅、商业、办公等。1.2本项目的规划、设计、施工、销售及物业管理等事宜,均应符合国家及地方有关法律法规、政策规定。第二条合作原则2.1双方应本着平等、自愿、诚实、信任的原则,共同合作完成本项目。2.2双方应共同努力,确保项目质量、安全、进度等目标的实现。2.3双方在合作过程中,应遵守国家及地方有关法律法规,不得损害国家、社会、集体利益及他人合法权益。第三条合作内容3.1甲方负责本项目的土地购置、项目报批、规划审批、施工许可等相关手续,并承担相应费用。3.2乙方负责本项目的规划设计、施工建设、销售及物业管理等事宜,并承担相应费用。3.3甲方应按照约定向乙方支付合作费用,具体金额、支付方式等详见本协议第五条。第四条合作期限4.1本项目的合作期限为_______年,自本协议签订之日起计算。4.2双方应按照本协议约定,确保项目在合作期限内完成。第五条费用及支付5.1甲方应向乙方支付合作费用,共计人民币_______元(大写:_______________________元整)。5.2甲方支付合作费用的期限和方式如下:(1)自本协议签订之日起_______日内,甲方支付合作费用的_______%;(2)项目取得施工许可证后,甲方支付合作费用的_______%;(3)项目竣工验收合格后,甲方支付合作费用的_______%。5.3甲方支付合作费用后,乙方应向甲方提供相应的发票。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议各项约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2双方应按照约定时间完成各自职责,如一方未按约定时间完成,应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1双方在合作过程中获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。8.2双方违反保密义务的,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。第九条附则9.1本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同主体资格:确保甲方为具备房地产开发资质的企业,乙方具备房地产开发经验。2.项目概述:明确项目位置、占地面积、规划用途等基本信息。3.合作原则:遵循平等、自愿、诚实、信任的原则,共同合作完成项目。4.合作内容:详细约定甲方和乙方的职责及费用承担。5.合作期限:明确项目合作期限,确保双方按照约定时间完成各自职责。6.费用及支付:约定合作费用的金额、支付期限和方式。7.违约责任:约定违约情形及违约金的支付方式。8.争议解决:约定争议解决方式,如友好协商不成,可向项目所在地法院提起诉讼。9.保密条款:约定双方在合作过程中应保密的信息及违反保密义务的后果。解决办法:1.合同审查:在签订合同前,聘请专业律师对合同内容进行审查,确保合同条款合法、合规。2.签订正式合同:按照法定程序签订正式合同,确保合同的有效性。3.履行合同义务:双方按照合同约定履行各自义务,确保项目顺利进行。4.定期沟通:双方定期就项目进展、费用支付等问题进行沟通,确保合作顺畅。5.违约处理:如一方违约,尝试协商解决,协商不成时,按照合同约定向法院提起诉讼。6.争议解决:在发生争议时,优先采用友好协商方式解决,如协商不成,向项目所在地法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.房地产开发资质:指房地产开发企业依法取得的从事房地产开发业务的资格。2.规划设计:指对建设项目进行空间布局、功能划分、建筑设计等规划,并编制相关设计文件。3.施工许可:指建设项目的施工活动依法需取得的行政许可。4.物业管理:指对物业进行维修、保养、安全防护等管理和服务活动。5.违约金:指一方违反合同约定,应向守约方支付的金钱赔偿。6.争议解决:指合同双方在履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.保密义务:指合同双方在合作过程中对获得的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。合同补充条款:1.特殊应用场合:项目延期场合描述:由于不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等导致项目无法按约定时间完成。补充条款:如项目延期,双方应立即进行协商,合理调整项目进度和费用。若延期原因持续存在,双方可协商延长合作期限。2.特殊应用场合:费用调整场合描述:由于市场行情变化、政策调整等原因导致合作费用发生变动。补充条款:如合作费用发生变动,双方应协商一致,并签订补充协议,明确新的费用及支付方式。3.特殊应用场合:合同解除场合描述:由于一方严重违约,导致合同无法继续履行。补充条款:如一方严重违约,守约方有权解除合同,并要求违约方支付违约金及赔偿因此造成的损失。4.特殊应用场合:信息泄露场合描述:一方违反保密义务,导致对方利益受损。补充条款:如发生信息泄露,受损方有权要求违约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。同时,违约方应立即采

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论