工程施工合同格式解析

合同编号：__________工程施工合同格式解析一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______二、合同工期2.1开工日期：_______2.2竣工日期：_______2.3工期延误：如乙方由于不可抗力原因导致工程无法按照约定工期完成，应提前向甲方书面说明情况，并采取措施积极解决问题。经甲方同意，可以适当延长工期。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业的有关标准和规范要求。3.2工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定和国家及行业的有关标准进行自检，并向甲方提供完整的工程资料和验收报告。甲方应按照约定的时间、程序进行验收。3.3质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担。四、合同价款及支付4.1合同总价：_______元（大写：_______________________元整）。4.2支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；剩余的20%作为质量保修金，保修期满无质量问题后支付给乙方。4.3支付时间：按照甲乙双方约定的时间进行支付。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×逾期付款金额的日利率。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付付款金额×逾期天数×应付付款金额的日利率。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）工程概况、合同工期、质量标准、合同价款及支付等条款需详细描述，确保双方权益。（2）明确违约责任，包括工期延误和价款逾期支付等情形，合理设定违约金计算方式。（3）约定争议解决方式，如友好协商或向有管辖权的人民法院起诉。（4）注意合同的生效和终止条件，确保合同的合法性。2.解决办法：（1）在合同履行过程中，如发生争议，进行友好协商，寻求双方都能接受的解决方案。（2）如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同履行过程中所产生的法律关系的法律规范总称。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.质量保修：承包商在工程竣工后，对工程质量承担一定期限的维修责任。4.违约金：当一方未履行合同约定的义务时，按照约定向对方支付的金钱。5.管辖权：指法院对某一特定案件行使审判权的权利。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如甲方在工程进行过程中提出变更要求，乙方应及时与甲方沟通，根据变更内容调整工程进度和费用。双方可签订补充协议，作为本合同的附件。2.工程增减项：如工程实际施工中出现增减项，乙方应提前向甲方报告，并经甲方确认后调整合同价款。3.材料供应：若甲方提供材料，应保证材料质量符合工程要求。如乙方自行采购材料，应向甲方提供材料合格证明。4.工程延期：如因甲方原因导致工程延期，乙方应根据实际情况合理延长工期，并有权要求甲方支付逾期违约金。5.工程质量争议：如甲方对工程质量有异议，乙方应按照约定进行维修或返工，直至达到甲方满