园林景观施工合同设计

合同编号：__________园林景观施工合同设计甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、景观小品、给排水、照明、防护等。第二条设计依据2.1甲方提供的有关工程资料：__________2.2国家及地方相关法律法规、标准规范、技术要求等。第三条设计要求3.1乙方应按照甲方提供的工程资料和国家及地方相关法律法规、标准规范、技术要求等进行设计，确保设计符合相关要求。3.2乙方应在合同约定的时间内完成设计，并向甲方提交设计成果。3.3设计成果应包括：设计说明书、施工图纸、效果图、施工图预算等。3.4乙方应对设计成果的合法性、合规性、合理性负责，并承担因设计原因导致的一切法律责任。第四条设计费用4.1乙方向甲方提供的园林景观施工合同设计费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。4.2设计费用支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方设计费的50%；（2）设计成果提交并经甲方确认后，甲方支付乙方设计费的50%。第五条设计期限5.1乙方应在合同约定的设计期限内完成设计，设计期限为____个工作日。5.2乙方如因特殊情况不能在约定的设计期限内完成设计，应提前向甲方说明，并协商延长设计期限。第六条设计成果的验收和交付6.1设计成果完成后，乙方应向甲方提交设计成果，并协助甲方进行验收。6.2甲方应在收到设计成果后____个工作日内进行验收，并将验收意见通知乙方。6.3甲方对设计成果有异议的，应在验收意见中提出，并注明具体修改要求。乙方应在收到修改要求后____个工作日内按照甲方的要求进行修改。6.4设计成果经甲方确认后，乙方应按照甲方的要求进行交付。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。7.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条违约责任8.1乙方未按照约定时间完成设计的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费×逾期天数×1%。8.2甲方未按照约定时间支付设计费的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费×逾期天数×1%。8.3双方的其他违约行为，按照合同约定或者法律法规的规定承担违约责任。第九条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的设计期限届满之日止。10.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方应提供完整的工程资料，以便乙方进行设计。2.乙方应按照相关法律法规和甲方要求进行设计，确保设计合法合规。3.设计费用和设计期限应在合同中明确约定。4.设计成果应经过甲方验收，并在确认后进行交付。5.双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密。6.若一方违约，应按照合同约定或法律法规的规定承担违约责任。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.园林绿化条例：国家有关部门制定的关于园林绿化的行政法规。3.设计说明书：详细说明设计理念、设计内容、设计要求等的设计文件。4.施工图纸：表现建筑构造、施工要求等方面的图纸。5.效果图：展示工程完工后外观、效果的图纸。6.施工图预算：施工图纸设计完成后，对工程造价进行预算的文件。7.违约金：违反合同约定时，按照约定向对方支付的金钱。8.管辖权：人民法院对特定案件进行审判的权力。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，合同执行过程中可能涉及到公共利益和政府形象，因此需要特别注意合同的履行和沟通方式。2.甲方为房地产开发商，乙方为园林景观设计公司，合同执行过程中可能涉及到房地产开发项目的销售和品牌形象，因此需要特别注意设计质量和合同履行的及时性。补充条款：乙方应在合同约定的时间内提交设计成果，并确保设计质量符合甲方的要求，以保证项目销售和品牌形象。3.甲方为中小企业，乙方为个体设计师，合同执行过程中可能涉及到甲方的预算限制和乙方的个人信誉，因此需要特别注意合同的费用和设计质量。补充条款：乙方应根据甲方的预算提供合理的设计方案，并在合同约定的时间内完成设计，确保设计质量符合甲方的要求。附件列表：1.甲方提供的工程资料：包括项目说明书、场地现状图、相关法规文件等