广告牌建设施工合同格式

广告牌建设施工合同格式1.合同主体合同双方应明确填写广告牌建设施工合同的甲方（业主）和乙方（施工方）名称、地址、联系方式等基本信息。2.工程概况详细描述广告牌建设的项目名称、地点、规模、施工内容、施工周期等。3.合同价格明确广告牌建设施工的合同总价，包括工程款、材料款、税费等。合同价格应注明是否含税，税率等。4.付款方式及进度约定甲方支付合同款项的方式、时间及进度。一般包括预付款、进度款和尾款。具体支付比例和时间可根据双方协商确定。5.施工要求及标准详细列出广告牌建设的施工要求、质量标准、材料要求等。包括广告牌的尺寸、材质、安装方式、使用寿命等。6.工期及延期明确广告牌建设的施工期限，包括开工日期、竣工日期。同时，约定延期情况和违约责任。7.违约责任约定甲乙双方的违约责任，包括工期延误、质量问题、材料不符等。8.争议解决约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。9.合同的生效、变更和解除明确合同的生效条件、双方变更或解除合同的条件及相应程序。10.其他条款包括但不限于双方约定的保密条款、知识产权保护、不可抗力等。甲方（业主）：乙方（施工方）：一、工程概况1.项目名称：________广告牌建设项目2.项目地点：________3.项目规模：________4.施工内容：________5.施工周期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。二、合同价格1.本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.合同价格含税，税率为________%。3.甲方支付合同款项的方式、时间及进度如下：（1）合同签订后3日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价的40%作为尾款。三、施工要求及标准1.广告牌尺寸：________2.材质要求：________3.安装方式：________4.使用寿命：________四、工期及延期1.合同约定的施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。2.乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。3.乙方未按约定工期完成工程，应按合同约定向甲方支付违约金。五、违约责任1.甲方未按约定时间支付合同款项，应按逾期付款金额的________%支付违约金。2.乙方未按约定工期完成工程，应按合同总价的________%支付违约金。3.乙方如违反合同约定的施工要求及标准，甲方有权要求乙方拆除、重做，并承担相应费用。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、合同的生效、变更和解除1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.双方如需变更或解除合同，应书面协议，并经双方签字（或盖章）确认。八、其他条款1.双方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行各自权利义务。2.双方应对合同内容予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。3.双方在合同履行过程中产生的知识产权争议，应按照相关法律法规处理。4.如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：合同签订之前，甲乙双方应仔细阅读合同条款，确保自己了解合同的每一项内容。如果对某些条款有疑问或需要进一步的解释，应及时向对方提出，以便双方在充分理解合同的基础上达成一致。在合同签订过程中，双方要诚实守信，如实提供相关信息，不得隐瞒或虚报。合同中的各项条款都是基于双方提供的信息制定的，如有虚假信息，可能导致合同无法履行或者产生纠纷。合同签订后，甲乙双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。如果甲方拖延支付款项，乙方可以催告甲方支付，如果甲方仍然不支付，乙方可以依法采取措施，比如向法院申请支付令。如果乙方拖延施工或者施工质量不符合约定，甲方可以要求乙方改正，如果乙方不改正，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。在合同履行过程中，如果遇到不可抗力因素，比如自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行，双方应立即协商解决。如果双方无法协商一致，可以依法向法院申请解除合同。如果合同履行过程中发生争议，双方应尝试友好协商解决。如果协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决，履行自己的义务。重点：1.合同主体：明确甲方（业主）和乙方（施工方）的基本信息。2.工程概况：详细描述项目名称、地点、规模、施工内容、施工周期等。3.合同价格：包括总价、付款方式、税率等。4.施工要求及标准：明确广告牌建设的施工要求、质量标准、材料要求等。5.工期及延期：约定工期、延期情况和违约责任。6.违约责任：约定甲乙双方的违约责任。7.争议解决：约定解决合同争议的方式。8.合同的生效、变更和解除：明确合同生效条件、变更和解除程序。9.其他条款：包括但不限于保密条款、知识产权保护、不可抗力等。难点：1.合同条款的理解和掌握，尤其是法律术语和专业技术名词。2.合同价格的计算和支付方式的确定。3.施工要求及标准的明确和执行。4.工期及延期的约定和违约责任的确定。5.争议解决的途径和程序。注意事项：1.仔细阅读和理解合同条款，确保双方对合同内容有清晰的认识。2.诚实守信，如实提供相关信