工程完工结算协议合同模板_第1页
工程完工结算协议合同模板_第2页
工程完工结算协议合同模板_第3页
工程完工结算协议合同模板_第4页
工程完工结算协议合同模板_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程完工结算协议合同模板合同编号:__________一、工程概况1.1项目名称:____________________1.2项目地点:____________________1.3项目规模:____________________1.4项目总投资:__________________1.5施工合同金额:________________1.6工程开工日期:________________1.7工程完工日期:________________二、结算依据2.1本协议依据双方签订的施工合同、工程变更单、现场签证单、工程结算书等相关文件进行结算。2.2乙方应按照合同约定完成工程,并按照合同约定的计价方式、计价标准提交工程结算书。2.3甲方应在收到乙方提交的工程结算书后,按照约定时间进行审核、审批。三、结算金额3.1本协议约定的工程完工结算金额为:________________(大写:__________________元整)。3.2乙方应按照本协议约定的时间向甲方提交工程结算书,甲方应在收到工程结算书后____个工作日内进行审核、审批。3.3甲方审核、审批通过后,应按照本协议约定的支付方式向乙方支付工程结算金额。四、支付方式4.1甲方支付工程结算金额的方式为:_______(银行转账/现金支付)。4.2甲方支付工程结算金额的账户信息如下:账户名称:____________________开户银行:____________________银行账号:____________________4.3甲方应在审核、审批通过后____个工作日内,将工程结算金额支付给乙方。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行,应承担相应的违约责任。5.2乙方未按照合同约定完成工程的,甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。5.3甲方未按照本协议约定支付工程结算金额的,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权依法追讨工程款项。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如发生争议,双方应友好协商解决。6.2如协商不成,任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,至工程款项全部支付完毕后终止。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________代表(签名):______________代表(签名):______________签订日期:________________合同编号:__________鉴于甲方与乙方就某项工程进行了合同编号为__________的《工程合同》的签订,现工程已完工,为明确双方的权利义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。二、工程完工及验收2.1乙方应当按照《工程合同》约定的标准、规范和质量要求完成工程建设。2.2工程完工后,乙方应向甲方提供完整的工程资料,包括设计文件、施工记录、验收报告等。2.3甲方应按照约定的时间、地点对工程进行验收。验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。2.4经甲方验收合格后,乙方应向甲方出具工程完工证明。三、工程结算3.1工程结算依据《工程合同》约定的价格及实际完成的工程量进行。3.2乙方应按照甲方的要求,提供工程结算所需的各项资料,包括工程量清单、施工日志、材料购进清单等。3.3甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后,按照约定的时间进行审核。审核合格的,甲方应在验收合格后____个工作日内支付工程尾款。3.4乙方应按照甲方的要求,开具合法的税务发票。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金,赔偿金的标准按照《工程合同》的约定执行。4.2乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照合同约定要求乙方支付逾期竣工违约金。4.3甲方未按照约定时间支付工程款项,乙方有权按照合同约定要求甲方支付逾期付款违约金。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至甲方支付完毕全部工程款项之日终止。6.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________一、附件列表:1.工程合同编号:__________2.工程设计文件3.施工记录4.验收报告5.工程量清单6.施工日志7.材料购进清单8.税务发票二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照合同约定要求乙方支付逾期竣工违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款项,乙方有权按照合同约定要求甲方支付逾期付款违约金。3.甲方拒绝验收合格工程,或无正当理由延迟验收,乙方有权要求甲方支付工程尾款。4.乙方未按照约定标准、规范和质量要求完成工程建设,甲方有权要求乙方整改,直至达到验收标准。三、法律名词及解释:1.工程合同:甲方与乙方就某项工程签订的合同文件。2.工程完工:乙方按照约定标准、规范和质量要求完成工程建设。3.工程验收:甲方按照约定时间、地点对工程进行检验,以确认工程是否达到约定标准。4.工程结算:依据《工程合同》约定的价格及实际完成的工程量进行结算。5.违约金:违反合同约定的一方按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应与甲方沟通,制定合理的整改计划,并按照计划及时完成工程。2.工程质量问题:乙方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。3.甲方延迟付款:乙方可与甲方沟通,要求甲方按照合同约定支付逾期付款违约金。4.争议解决:双方可通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方与乙方就某项工程进行合同编号为__________的《工程合同》的签订。2.适用于工程已完工,明确双方权利义务的情况。3.适用于双方就工程结算、违约责任、争议解决等方面有明确约定的情况。4.适用于甲方为工程验收合格后支付工程尾款,乙方为开具合法税务发票的场景。一、附件列表:1.建设工程施工合同2.工程变更单3.现场签证单4.工程结算书5.乙方提交的工程结算书6.甲方审批通过的工程结算书7.支付凭证二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定完成工程,如延期交付、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定时间支付工程结算金额。3.甲方未按照约定方式支付工程结算金额。4.甲方未在约定时间内审核、审批乙方提交的工程结算书。5.乙方未按照合同约定提交工程结算书。6.任何一方提供的资料不真实、不完整,导致合同无法履行。三、法律名词及解释:1.甲方:指项目业主。2.乙方:指施工方。3.建设工程施工合同:指甲乙双方签订的关于施工工程的权利义务关系的协议。4.工程变更单:指在施工过程中,对原施工合同约定的工程内容、工程量等进行变更的书面文件。5.现场签证单:指在施工过程中,因现场实际情况与原施工合同约定不符,需要对合同内容进行调整的书面文件。6.工程结算书:指乙方完成工程后,向甲方提交的关于工程造价的计算书。7.违约金:指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程延期:如遇不可抗力等因素导致工程延期,双方应友好协商,根据实际情况调整工程进度和竣工日期。2.工程质量问题:如发现工程质量不符合约定,乙方应负责修复,并承担修复费用。如修复后仍不符合约定,甲方有权扣除相应的违约金。3.工程款项支付:甲方应按照约定时间、方式支付工程结算金额。如甲方逾期支付,应支付违约金,并承担乙方因逾期付款而产生的损失。4.工程变更和签证:如遇现场实际情况与原合同约定不符,双方应签订相应的变更单和签证单,明确变更内容和金

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论