仓储工程分包合同

仓储工程分包合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件1.4分包工程的变更与解除第二章双方的权利和义务2.1分包商的权利和义务2.2发包人的权利和义务2.3双方的分歧解决方式第三章工程进度与质量3.1分包工程的施工进度3.2工程质量标准与要求3.3工程验收与移交第四章工程费用与支付4.1分包工程的合同价格4.2工程预付款与进度付款4.3工程变更费用的处理4.4工程结算与支付方式第五章安全生产与环保5.1安全生产责任与要求5.2环保措施与要求5.3安全事故的处理第六章违约责任6.1分包商的违约责任6.2发包人的违约责任6.3违约赔偿与责任限制第七章争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点与机构7.3仲裁裁决的承认与执行第八章合同的解除与终止8.1合同解除的条件与程序8.2合同终止的条件与后果8.3合同解除或终止后的处理事项第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密义务与期限9.3违约保密条款的后果第十章法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决方式10.3法院或仲裁机构的管辖权第十一章其他条款11.1合同的转让11.2分包商对发包人的依赖11.3不可抗力事件的影响第十二章附件12.1合同附件的构成12.2附件的签署与生效第十三章附则13.1合同的生效、修改与废止13.2合同的语言版本13.3合同的签署地点与日期第十四章签署页14.1双方签署页的格式与内容14.2双方授权代表的信息与签字合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释本合同是指由_________（发包人）与_________（分包商）签订的仓储工程分包合同，用于规范双方在仓储工程分包过程中的权利与义务。1.2分包工程的范围与内容分包工程包括：_________。1.3分包合同的组成与生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4分包工程的变更与解除合同变更或解除的条件为：_________。第二章双方的权利和义务2.1分包商的权利和义务分包商的权利：_________。分包商的义务：_________。2.2发包人的权利和义务发包人的权利：_________。发包人的义务：_________。2.3双方的分歧解决方式双方在履行合同过程中产生分歧的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三章工程进度与质量3.1分包工程的施工进度分包商应按照合同约定的工期完成工程。3.2工程质量标准与要求分包商应按照发包人提供的设计文件和工程技术要求进行施工，确保工程质量。3.3工程验收与移交工程完成后，分包商应按照合同约定进行自检、验收，并按时将工程移交给发包人。第四章工程费用与支付4.1分包工程的合同价格分包工程的合同总价为：_________元。4.2工程预付款与进度付款发包人应在合同签订后_________日内支付分包商工程预付款：_________元。发包人应在分包商完成工程进度达到合同约定的_________后_________日内支付进度付款：_________元。4.3工程变更费用的处理4.4工程结算与支付方式工程完成后，分包商应向发包人提交工程结算报告。发包人应在收到结算报告后_________日内进行审核，确认无误后支付剩余款项：_________元。第五章安全生产与环保5.1安全生产责任与要求分包商应按照相关法律法规和安全生产标准进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2环保措施与要求分包商应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作。5.3安全事故的处理发生安全事故的，分包商应立即报告发包人，并按照事故处理规定进行处理。第六章违约责任6.1分包商的违约责任分包商违反合同的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。6.2发包人的违约责任发包人违反合同的，应承担违约责任，赔偿分包商的损失。6.3违约赔偿与责任限制违约赔偿金额不得超过合同总金额的_________%。第七章争议解决7.1争议解决方式双方在履行合同过程中产生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点与机构双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。7.3仲裁裁决的承认与执行仲裁裁决具有终局性，双方均应自觉履行仲裁裁决。第八章合同的解除与终止8.1合同解除的条件与程序合同解除的条件为：_________。解除合同的程序如下：_________。8.2合同终止的条件与后果合同终止的条件为：_________。合同终止后的后果如下：_________。8.3合同解除或终止后的处理事项合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行的事项。第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息是指：_________。9.2保密义务与期限分包商应对发包人提供的保密信息保密，保密期限为：_________。9.3违约保密条款的后果分包商违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。第十章法律适用与争议解决10.1合同适用的法律本合同适用法律为：_________。10.2争议解决方式双方在履行合同过程中产生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3法院或仲裁机构的管辖权本合同争议由：_________法院或仲裁机构管辖。第十一章其他条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。11.2分包商对发包人的依赖分包商对发包人的依赖限于：_________。11.3不可抗力事件的影响不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。第十二章附件12.1合同附件的构成本合同附件包括：_________。12.2附件的签署与生效附件一经签署，即具有法律效力。第十三章附则13.1合同的生效、修改与废止合同自双方签字盖章之日起生效，如有修改或废止，需双方协商一致并签署书面文件。13.2合同的语言版本本合同以中文版本为准。13.3合同的签署地点与日期本合同于_________年_________月_________日在_________签署。第十四章签署页14.1双方签署页的格式与内容签署页应包括：双方名称、授权代表、签字、日期等信息。14.2双方授权代表的信息与签字授权代表姓名：_________授权代表职务：_________签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程的管理和监督甲方有权对乙方的施工过程进行管理和监督，确保工程按照合同约定的质量、进度和标准进行。1.2甲方对工程变更的决策权如遇工程变更，甲方有权决定变更的内容和范围，乙方应按照甲方的决定进行相应的调整。1.3甲方对工程进度的控制权甲方有权根据项目需求对工程进度进行调整，乙方应积极配合并确保工程按时完成。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工质量保证乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。如工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。2.2乙方的施工安全责任乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿责任。2.3乙方的工程进度承诺乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应公平、公正地协调甲乙双方的关系，确保合同的履行。如第三方中介未能履行其职责，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方中介的收费标准第三方中介的收费标准应事先明确，并在合同中予以约定。如乙方对收费标准有异议，有权要求甲方进行协商和调整。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的双方商业秘密和敏感信息予以保密，未经双方同意不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单和报价单3.分包商资质证明文件4.发包人授权代表身份证明5.安全生产措施和环保措施的文件6.工程进度计划和施工组织设计7.合同变更申请表8.工程验收报告和移交证明9.事故调查报告和处理决定10.保密协议和保密措施的文件11.争议解决协议和仲裁条款12.合同解除和终止的文件13.双方签署的附件和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方施工质量不符合合同约定，认定为违约行为。3.乙方未能遵守安全生产规定，导致安全事故发生，认定为违约行为。4.乙方泄露甲方商业秘密或敏感信息，认定为违约行为。5.甲方未能按照约定时间支付预付款或进度付款，认定为违约行为。6.甲方未能提供设计图纸和技术文件，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。7.甲方未能按照约定提供施工现场和施工条件，认定为违约行为。8.第三方中介未能公平、公正地协调甲乙双方关系，认定为违约行为。9.第三方中介泄露甲乙双方商业秘密或敏感信息，认定为违约行为。10.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.仓储工程：指用于储存货物的建筑物、构筑物及相关设施的建设和改造。2.分包商：指承包商将其合同范围内的部分工程或工作交给其他符合条件的承包商承担的行为。3.发包人：指委托承包商进行工程建设的当事人。4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。5.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施保障施工人员生命安全和工程安全。6.环保措施：指在施工过程中，采取一系列措施保护环境，防止污染和破坏。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.保密信息：指合同履行过程中，涉及商业秘密、技术秘密、运营秘密等信息。10.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，甲方应提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：乙方应立即修复或更换不符合质量标准的工程部分，并承担相应责任。3.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照事故处理规定进行处理，甲方应提供必要的协助。4.保密信息泄露：乙方应立即采取补救措施，并承担违约责任，甲方有权要求赔偿损失。5.合同变更：双方应协商一致，并签订书面变更协议，明确变更的内容和范围。6.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向约定的仲裁机构提起仲裁。7.合同解除或终止：双方应按照合同约定处理尚未履行的事项，并承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为仓储工程的建设方，乙方为分包商，双方就工程分包进行合同签订。2.甲方为仓储工程的设计方，乙方为施工方，双方就工程施工进行合同签订。3.甲方为仓储工程的投资方，乙方为项目管理方，双方