配电箱设备安装施工工程量清单

配电箱设备安装施工工程量清单合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项目需要安装配电箱设备，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行配电箱设备安装施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程内容：配电箱设备安装施工工程量清单详见附件。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方确认后执行。2.3乙方应严格按照双方确认的工程预算进行施工，如有超出部分，需提前征得甲方同意。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。3.2乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工。3.3乙方应承担施工期间的安全责任，确保施工现场安全。3.4乙方应按照甲方要求提供相关资料、文件，并保证其真实、完整、有效。四、工期4.1本工程计划开工日期为____年____月____日。4.2本工程计划竣工日期为____年____月____日。4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。五、质量保修5.1乙方对所施工工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家有关规定执行。5.2乙方在保修期内，对工程质量问题负责修复或更换。六、合同价款的支付6.1甲方按照双方约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。6.2乙方开具符合国家法律法规规定的发票。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期、质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日附件：配电箱设备安装施工工程量清单一、附件列表：1.配电箱设备安装施工工程量清单二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期、质量标准完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律法规。2.建筑法：是指调整建筑工程施工、验收、监理等方面的法律法规。3.建设工程质量管理条例：是指对建设工程质量进行管理的行政法规。4.违约金：是指一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的金钱。5.滞纳金：是指一方未按照约定时间支付价款时，按照约定向对方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。2.质量问题：乙方对所施工工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家有关规定执行。如出现质量问题，乙方负责修复或更换。3.价款支付：甲方按照双方约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。如甲方未按约定支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。五、所有应用场景：1.适用于甲方为实施某项目需要安装配电箱设备，委托乙方进行配电箱设备安装施工的情况。2.