下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公路工程分包合同纠纷处理合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)地址:联系人:联系电话:乙方:(全称)地址:联系人:联系电话:鉴于:1.甲方为承包人,根据与业主签订的《公路工程施工合同》拥有对公路工程的施工权;2.乙方为分包人,具备相关施工资质,愿意承担本合同项下的施工任务;3.双方本着平等互利的原则,经协商一致,同意签订本合同,明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称:(全称)1.2工程地点:(详细地址)1.3工程内容:根据《公路工程施工合同》的约定,乙方负责施工的部分工程。1.4工程规模:(根据实际情况描述)1.5工程质量标准:符合国家及行业相关标准和要求。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):________元整(小写):________元。2.2合同价款包括:工程本身的施工费用、材料费用、人员费用、管理费用、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式:按工程进度分阶段支付。具体支付方式和时间由双方协商确定。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量和工期要求,完成施工任务。3.2乙方应按照甲方的要求,提供施工进度报告,及时更新工程进度。3.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程安全,防止安全事故的发生。3.4乙方应遵守国家及地方的法律法规,不得违法施工。第四条工期4.1本工程的工期为:(具体天数)天。4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第五条质量保证5.1乙方应保证施工质量,确保工程符合合同约定的质量标准。5.2乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。5.3工程验收合格后,乙方应按合同约定提供相应的质保服务。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。6.2乙方施工质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方承担修复、返工等费用。6.3乙方违反国家法律法规和合同约定的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方资质证书复印件4.乙方资质证书复印件5.工程设计图纸6.施工方案7.工程量清单8.材料供应合同9.工程验收标准10.安全生产责任书二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定完成施工任务,认定标准为工程进度滞后于计划进度超过合同约定的期限。2.乙方施工质量不符合合同约定,认定标准为工程验收不合格。3.乙方违反国家法律法规和合同约定,认定标准为相关法律法规和合同条款。三、法律名词及解释:1.公路工程:指按照规划设计和施工标准建设的,具有道路功能、满足交通运输需要的线性工程。2.分包:指总包单位将其所承包的工程中的部分工程或者工作量转交给其他具备相应资质的单位或个人完成的行为。3.合同履行:指合同各方按照合同约定全面、适当地履行各自的权利和义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度滞后:乙方应加大人员、设备投入,优化施工方案,确保工程进度。2.施工质量问题:乙方应立即整改,重新施工,直至工程验收合格。3.法律法规违反:乙方应立即停止违法行为,纠正违法行为,承担相应法律责任。4.合同争议:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为公路工程的总承包单位,乙方为分包单位。2.乙方具备相应施工资质,愿意承担合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 测量字符串长度课程设计
- 测试人力采购方案
- 测绘股份成本问题研究报告
- 仲恺农业工程学院《环境土壤学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 测绘仪器经销修理方案
- 测控装置课程设计
- 仲恺农业工程学院《画法几何工程制图》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 残联康复沿革文件研究报告
- 本溪土工膜施工方案
- 2022-2023年一级建造师之一建市政公用工程实务高分通关题库
- GB/T 21661-2020塑料购物袋
- GB/T 14480.1-2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验
- 《 小二黑结婚 》课件-统编版高中语文选择性必修中册
- FZ/T 21001-2019自梳外毛毛条
- CB/T 3780-1997管子吊架
- 第三部分31课财报阅读方法与技巧
- 四川省阿坝藏族羌族自治州《综合知识》事业单位国考真题
- 2023年人民法院电子音像出版社招聘笔试题库及答案解析
- 采购合同采购合同采购合同
- 四年级上册美术课件5我和动物交朋友-冀教版共
- 《机制制造技术基础》习题课件
评论
0/150
提交评论