2024《建筑施工合同范本》

合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方确认，本合同项下的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包括工程所有材料、人工、设备、施工措施等费用，并保证工程质量达到约定的标准。2.3甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式和进度按双方约定的比例和时间执行。第三条工程进度及质量3.1乙方应按照双方约定的施工方案和进度要求进行施工，确保工程按期完成。3.2乙方应严格按照国家相关法律法规、规范标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程安全。3.3乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题所发生的全部费用。第四条合同的履行和变更4.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。4.2合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决。4.3合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的万分之五。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。2.明确工程项目的范围、规模、内容和预算，避免因模糊不清导致的纠纷。3.详细约定工程进度、付款方式和进度，确保工程按期完成。4.明确工程质量和安全标准，遵守国家相关法律法规、规范标准。5.约定违约责任，包括违约金计算方式和赔偿范围。6.明确争议解决方式，选择合适的争议解决机制。7.双方应严格履行合同义务，遵守合同约定的权利和义务。解决办法：1.针对主体资格问题，可要求双方提供营业执照、资质证书等证明材料。2.对于工程范围、规模、内容和预算的明确，可通过签订附件或补充协议的方式进行详细约定。3.工程进度和付款问题，可以通过制定详细的施工计划和付款时间表来避免纠纷。4.工程质量和安全问题，可以通过设置质量保证金、安全保证金等方式来保证。5.违约责任问题，可以通过约定具体的违约金计算方式和赔偿范围来解决。6.争议解决方式，可以选择仲裁或诉讼，具体选择应在合同中明确。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即项目业主。2.乙方：指合同中的受托方，即建筑施工企业。3.工程总价款：指乙方完成工程项目应得的全部报酬。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷的过程。7.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。8.工程质量：指工程项目的施工质量、使用功能和外观质量等方面的综合体现。9.工程安全：指工程项目在施工、使用过程中的安全性能和安全生产状况。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等建筑物的施工合同。2.适用于基础设施项目，如道路、桥梁、隧道、水利等工程的施工合同。3.适用于装修装饰项目，如室内外装修、景观绿化等工程的施工合同。4.适用于施工分包合同，即总包单位与分包单位之间的施工合同。补充条款：1.工程变更条款：明确合同履行过程中发生工程变更时的处理方式。2.工期延误条款：约定工期延误时的违约责任及赔偿标准。3.质量保修条款：规定工程质量保修期限、保修范围和保修责任。4.材料设备供应条款：明确材料设备供应的责任、质量标准和要求。5.安全生产条款：约定施工过程中的安全生产责任和要求。6.保密条款：规定合同双方的保密义务和保密内容。7.知识产权保护条款：明确合同双方在工程中所涉及的知识产权保护责任。8.税务条款：约定合同履行过程中的税务处理和责任。9.合同解除条款：规定合同解除的条件、程序和违约责任。10.争议解决条款：明确合同争议的解决方式，如仲裁或诉讼。附件列表：1.工程图纸和技术资料：包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列明工程项目的各项工程量和价格。3.材料设备供应清单：列出合同中约定的材料设备名称、规格、数量和质量标准。4.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、