2024年沉井建设专项承包协议条款版

2024年沉井建设专项承包协议条款版A版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包工程的范围1.2承包工程的量与质量要求1.3承包工程的交付时间2.承包价格与支付2.1承包价格的确定2.2预付款的支付2.3工程进度款的支付2.4最终付款的条件与时间3.承包人的义务与责任3.1工程建设的标准与规范3.2工程安全与环境保护3.3工程变更的处理3.4工程质量保修4.发包人的义务与责任4.1提供施工条件与资料4.2工程款的支付与结算4.3对工程进度与质量的监督4.4工程验收与交付5.违约责任与争议解决5.1承包人的违约行为及责任5.2发包人的违约行为及责任5.3争议的解决方式与程序6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序7.合同的效力与终止7.1合同的生效条件7.2合同的终止条件8.保密条款8.1保密信息的定义与范围8.2保密责任的期限与方式9.合同的适用法律与管辖9.1合同适用的法律9.2合同争议的管辖法院10.其他条款10.1合同的书面形式10.2合同的修改与补充10.3合同的解除与终止11.合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点11.2合同的副本数量与分发12.附件12.1工程图纸与技术资料12.2工程量清单与报价表13.附录13.1合同双方的代表与联系方式13.2合同的审批与备案资料14.补充协议14.1双方对合同的补充与修改内容14.2补充协议的签署与生效条件第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包工程的范围1.2承包工程的量与质量要求1.2.1承包人应按照合同约定的数量完成沉井的建设，具体数量以附件1的工程量清单为准。1.2.2承包人应按照合同约定的质量标准完成沉井的建设，具体质量标准以附件2的工程图纸和技术资料为准。1.3承包工程的交付时间承包人应按照合同约定的时间完成沉井的建设，并交付给发包人使用。具体交付时间以附件3的工程进度计划为准。第二条承包价格与支付2.1承包价格的确定本合同的承包价格以附件4的工程报价表为准，总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2预付款的支付发包人应在合同签署后【】日内，向承包人支付合同总金额的【】%作为预付款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.3工程进度款的支付发包人应按照承包人提交的工程进度计划和完成的工程量，分期向承包人支付工程进度款。每期工程进度款的支付比例为【】%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.4最终付款的条件与时间发包人应在承包人完成合同约定的工程内容，并经发包人验收合格后【】日内，向承包人支付剩余的合同款项，即人民币【】元整（大写：【】元整）。第三条承包人的义务与责任3.1工程建设的标准与规范承包人应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行工程建设，确保工程质量、安全与环境保护。3.2工程安全与环境保护承包人应承担工程安全与环境保护的责任，采取有效措施防止事故的发生，确保施工过程中不对环境造成污染。3.3工程变更的处理如遇工程变更，承包人应立即通知发包人，并按照发包人的要求进行变更处理。工程变更所增加的费用和工期延误，按照合同约定的方式进行调整。3.4工程质量保修承包人应对所建设的工程承担质量保修责任，保修期限自工程交付之日起计算，保修期限内的维修费用由承包人承担。第四条发包人的义务与责任4.1提供施工条件与资料发包人应按照合同约定的时间和质量要求，向承包人提供施工场地、施工设施、施工资料等施工条件。4.2工程款的支付与结算发包人应按照合同约定的付款方式和时间，向承包人支付工程款。工程款的结算按照合同约定的计价方式和计价依据进行。4.3对工程进度与质量的监督发包人应按照合同约定的时间节点，对承包人的工程进度和工程质量进行监督和检查。如发现不符合合同约定要求的，有权要求承包人及时整改。4.4工程验收与交付发包人应按照合同约定的时间，对承包人完成的工程进行验收。工程验收合格的，发包人应接收工程并支付剩余的合同款项。第五条违约责任与争议解决5.1承包人的违约行为及责任承包人如未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。5.2发包人的违约行为及责任发包人如未能按照合同约定的时间、金额支付工程款，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。5.3争议的解决方式与程序如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。6.2合同解除的条件与程序合同解除的条件和程序按照法律规定和双方协商的结果进行。合同解除后，双方应按照合同约定办理结算手续，并互相承担因解除合同所产生的责任。第八条保密条款8.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同双方在合同签订和履行过程中产生、获取的未公开、具有保密性的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容、价格、客户信息等。8.2保密责任的期限与方式合同双方的保密义务自合同签署之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年内有效。双方应采取适当的方式，确保保密信息不被未授权的第三方获取。第九条合同的适用法律与管辖9.1合同适用的法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2合同争议的管辖法院如发生合同争议，双方同意提交至合同签订地人民法院进行诉讼。第十条其他条款10.1合同的书面形式本合同及合同的附件均为书面形式，一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。10.2合同的修改与补充合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。10.3合同的解除与终止合同的解除与终止必须符合合同约定的条件，并按照合同约定的程序进行。第十一条合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点本合同于【】年【】月【】日由双方代表在【】地签署。11.2合同的副本数量与分发本合同签署后，双方各执一份正本，其余副本按照双方约定分发。第十二条附件12.1工程图纸与技术资料附件1为本合同的工程图纸和技术资料，包括沉井的设计方案、施工图纸、技术要求等。12.2工程量清单与报价表附件2为本合同的工程量清单和报价表，详细列明工程项目的数量和价格。第十三条附录13.1合同双方的代表与联系方式附件3包含合同双方的代表名单、联系方式和工作地址等信息。13.2合同的审批与备案资料附件4为本合同的审批和备案资料，包括合同的批准文件、备案证明等。第十四条补充协议14.1双方对合同的补充与修改内容附件5为本合同的补充协议，包含双方对合同的补充和修改内容。14.2补充协议的签署与生效条件补充协议的签署和生效按照本合同的约定进行，经双方签字盖章后具有法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸和技术资料详细要求和说明：本附件包含沉井的设计方案、施工图纸、技术要求等详细信息，用于指导承包人进行工程建设。图纸和技术资料应符合国家相关法律法规、行业标准和规范，并满足工程建设的需要。附件2：工程量清单和报价表详细要求和说明：本附件详细列明工程项目的数量和价格，作为合同价款结算的依据。工程量清单应包括所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，报价表应包括合同总价、预付款、进度款和最终付款等信息。附件3：合同双方的代表名单、联系方式和工作地址等信息详细要求和说明：本附件包含合同双方的代表名单、联系方式和工作地址等信息，用于双方在合同履行过程中的沟通和联系。双方应保持信息的准确和及时更新，确保合同履行顺利进行。附件4：合同的审批和备案资料详细要求和说明：本附件包括合同的批准文件、备案证明等，用于合同的法律效力和行政管理。合同双方应按照法律法规的要求，完成合同的审批和备案手续。附件5：补充协议详细要求和说明：本附件包含双方对合同的补充和修改内容，用于明确合同中未涉及的事项或对已有事项进行变更。补充协议应按照合同的签署和生效条件进行，具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。2.发包人未能按照合同约定的时间、金额支付工程款的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。3.双方未履行合同约定的保密义务的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。4.双方未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，根据具体情况向对方支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用。示例说明：1.如果承包人未能按照合同约定的时间交付工程，导致发包人无法按计划使用工程，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用，如延误期间的租赁费用等。2.如果发包人未能按照合同约定的时间支付预付款，导致承包人无法及时购买材料和安排施工，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因违约所产生的其他费用，如材料租赁费、人工费等。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为完成特定工程建设项目而达成的权利义务关系的协议，具有法律约束力。2.承包人：指承担工程建设项目并与发包人签订合同的法人或其他组织。3.发包人：指委托承包人完成工程建设项目并支付合同价款的法人或其他组织。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金，用于弥补因违约所造成的损失。5.保密信息：指合同双方在合同签订和履行过程中产生、获取的未公开、具有保密性的信息。6.补