2024施工合同条款验收及工程试车

合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟对工程项目进行施工；2.施工方具备该项目施工的资质和技术能力；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同范围与内容2.1施工方应按照双方确认的施工图纸、施工方案和技术规范要求，完成工程项目的施工任务。2.2施工方应保证工程质量，确保工程安全，按期完成施工。2.3施工方应承担因施工原因造成的工程质量问题和安全事故的责任。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主应在合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同总价款的____%。3.3剩余款项待工程验收合格后，按照双方约定的比例支付。第四条工程验收4.1工程验收分为初步验收和最终验收。4.2初步验收在工程完成后进行，由业主、施工方及相关单位共同参加。4.3最终验收在业主投入使用后进行，由业主、施工方及相关单位共同参加。4.4工程验收不合格的，施工方应按照验收意见整改，并承担整改费用。第五条工程试车5.1工程试车应在验收合格后进行。5.2试车过程中发现的问题，施工方应负责及时整改。5.3试车合格后，业主应向施工方支付合同约定的试车费用。第六条违约责任6.1施工方未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2业主未按约定支付合同款项，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。6.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性、有效性。如发现合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同合法有效。2.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。如一方未能按约定履行合同义务，应承担违约责任，向对方支付违约金。3.工程验收和试车是确保工程质量和运行效果的重要环节。双方应严格按照合同约定的验收和试车标准进行，确保工程质量和运行效果。4.合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.双方应严格保密合同内容和双方商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。如泄露对方商业秘密，泄露方应承担相应的法律责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方，即委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方，即承担施工的一方。3.工程验收：指在工程完成后，由业主、施工方及相关单位共同对工程质量、安全、功能等进行检查、评估的过程。4.试车：指在工程验收合格后，对工程设备或系统进行运行试验，以验证其性能、功能是否符合合同要求。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同款项，应向对方支付的逾期付款赔偿金。7.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例及政府规章等。8.友好协商：指双方在合同履行过程中，通过相互尊重、平等对话、诚意满满地沟通，以达成共识或解决问题的方式。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同签订。2.适用于各类安装、装修、改建等工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同签订。3.适用于各类基础设施工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同签订。补充条款：1.工程变更条款：如工程发生变更，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、工程量、工期、费用等事项。2.不可抗力条款：如因不可抗力导致工程无法按约定完成，双方应协商调整工期和费用。3.保密条款：双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密，违反保密义务的一方应承担违约责任。4.争议解决条款：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.合同解除条款：如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。附件列表：1.施工图纸和技术规范书2.工程量清单3.投标文件4.中标