2024年建筑行业劳务分包协议样本版

2024年建筑行业劳务分包协议样本版A版本合同目录一览1.劳务分包协议概述1.1分包工程范围1.2分包工程量1.3分包工程质量标准2.双方责任与义务2.1分包商的义务2.1.1施工准备2.1.2施工进度2.1.3施工质量2.1.4安全文明施工2.2总包商的义务2.2.1工程款支付2.2.2技术支持与协调2.2.3现场管理2.2.4保险与安全保障3.工程价款与支付3.1工程总价3.2工程款支付方式3.3工程进度款支付3.4质量保证金3.5违约金4.施工进度与验收4.1施工进度计划4.2工程验收4.3工程保修5.安全生产与环保5.1安全生产要求5.2环保要求6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律途径7.合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.违约责任8.1分包商违约8.2总包商违约9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的后果处理11.合同的适用法律12.合同的争议解决13.合同的解除和终止14.其他条款14.1附件14.2补充协议14.3合同的修订与更新第一部分：合同如下：第一条劳务分包协议概述1.1分包工程范围分包商同意按照总包商提供的工程图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程的施工任务。分包工程包括但不限于：模板工程、混凝土工程、砌体工程、防水工程、装饰工程等。1.2分包工程量分包工程的工程量根据总包商提供的工程量清单和施工图纸进行确定。分包商应严格按照工程量清单和施工图纸进行施工，确保工程量的准确性和完整性。1.3分包工程质量标准分包商应按照国家和行业的相关规范和标准进行施工，确保分包工程的质量。分包工程的质量标准包括但不限于：结构安全、使用功能、观感质量等。第二条双方责任与义务2.1分包商的义务2.1.1施工准备分包商应按照总包商的要求，负责施工前的准备工作，包括施工场地的平整、临时设施的搭建、施工设备的准备等。2.1.2施工进度分包商应按照总包商提供的施工进度计划和工程量清单，合理安排施工人员、施工设备和材料，确保施工进度按计划进行。2.1.3施工质量分包商应严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保分包工程的质量。分包商应接受总包商的质量检查和验收，对分包工程的质量负责。2.1.4安全文明施工分包商应遵守国家和行业的安全生产法律法规，严格按照安全生产管理制度进行施工。分包商应负责施工现场的安全防护和文明施工，确保施工现场的安全和整洁。2.2总包商的义务2.2.1工程款支付总包商应按照合同约定的付款方式和付款时间，向分包商支付工程款。总包商有权根据分包商的施工进度和工程质量，按照合同约定的比例支付工程款。2.2.2技术支持与协调总包商应提供施工图纸、施工方案和技术要求，并负责与分包商的技术协调和沟通。总包商应协助分包商解决施工过程中的技术问题，提供必要的技术支持。2.2.3现场管理2.2.4保险与安全保障总包商应负责购买并维护施工期间的工程一切险、第三方责任险等保险，确保施工过程中的安全和风险控制。总包商应将保险单据提交给分包商备案。第三条工程价款与支付3.1工程总价工程总价根据总包商提供的工程量清单、施工图纸和施工方案进行确定。分包商应按照工程量清单和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。3.2工程款支付方式工程款支付方式分为进度款和验收款。进度款按照工程进度的实际完成情况进行支付，验收款在工程验收合格后支付。3.3工程进度款支付工程进度款支付按照合同约定的付款比例和时间进行。总包商应根据分包商的施工进度和工程质量，按照合同约定的比例支付工程进度款。3.4质量保证金分包商应按照合同约定的一定比例向总包商支付质量保证金。质量保证金在工程验收合格后退还。3.5违约金分包商未按照合同约定完成施工任务或工程质量不符合约定的，应向总包商支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定执行。第四条施工进度与验收4.1施工进度计划分包商应根据总包商的要求，制定详细的施工进度计划，并报总包商备案。施工进度计划应包括施工的关键节点和完成时间。4.2工程验收工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收在工程进度达到一定比例时进行，竣工验收在工程完成后进行。验收标准和程序按照国家和行业的相关规范进行。4.3工程保修分包商应对分包工程的质量负责，提供合理的保修期限和保修服务。保修期限和保修服务的内容按照国家和行业的相关规定执行。第五条安全生产与环保5.1安全生产要求分包商应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，制定并落实安全生产管理制度。分包商应定期进行安全生产培训和检查，确保施工现场的安全生产。5.2环保要求第八条违约责任8.1分包商违约分包商未按照合同约定完成施工任务或工程质量不符合约定的，应向总包商支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定执行。分包商应承担因违约产生的其他损失和费用。8.2总包商违约总包商未按照合同约定支付工程款或提供施工图纸、施工方案和技术要求的，应向分包商支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定执行。总包商应承担因违约产生的其他损失和费用。第九条保密条款9.1保密内容分包商和总包商应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。保密内容包括但不限于：合同文件、技术资料、财务数据等。9.2保密期限分包商和总包商应承担保密义务直至合同解除或终止。9.3违约责任分包商和总包商违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，分包商和总包商应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件影响消除后，分包商和总包商应尽快恢复合同的履行。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同的变更应由双方协商一致，并书面确认。11.3合同终止合同终止的条件和程序按照合同约定执行。第十二条争议解决12.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。12.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。12.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他条款14.1附件本合同的附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、施工方案等。附件与合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方可就本合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修订与更新合同的修订和更新应由双方协商一致，并书面确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程的所有工程量，包括单位工程量、工程材料、工程人工等。2.施工图纸：包括建筑图纸、结构图纸、水电安装图纸等，详细说明施工的具体要求和标准。3.施工方案：详细列出施工的具体步骤、施工方法、施工工艺等。4.技术要求：包括工程质量标准、施工工艺要求、材料要求等。5.安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等。6.保险单据：总包商购买的工程一切险、第三方责任险等相关保险单据。7.工程验收标准：包括工程质量验收标准、安全文明施工验收标准等。8.合同补充协议：双方就合同未尽事宜签订的补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商违约行为：未能按照约定时间完成施工任务；施工质量不符合约定；未按照施工图纸和方案进行施工；施工现场安全管理不符合要求。违约责任认定：分包商应按照合同约定向总包商支付违约金，并承担因违约产生的其他损失和费用。示例说明：如果分包商未能按照约定时间完成施工任务，总包商可以按照合同约定的比例扣除相应的工程款作为违约金，并追究分包商因延误工期产生的其他损失。2.总包商违约行为：未能按照约定时间支付工程款；提供的施工图纸、施工方案和技术要求不符合约定；现场管理不符合要求；未购买或维护相关保险。违约责任认定：总包商应按照合同约定向分包商支付违约金，并承担因违约产生的其他损失和费用。示例说明：如果总包商未能按照约定时间支付工程款，分包商可以按照合同约定的比例扣除相应的工程款作为违约金，并追究总包商因延迟支付产生的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不