2024年建筑外架劳务分包协议模板版

2024年建筑外架劳务分包协议模板版A版本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1工程概述1.2分包工作内容1.3分包工作范围2.分包价格与支付2.1价格条款2.2支付方式与时间2.3价格调整机制3.工期与进度3.1施工工期3.2进度计划与要求3.3工期延误的责任与处罚4.质量与标准4.1质量要求4.2质量控制与验收4.3质量问题处理5.安全生产与环保5.1安全生产要求5.2安全事故处理5.3环保要求与措施6.劳务分包队伍管理6.1劳务人员配置6.2劳务人员培训与管理6.3劳务人员福利与待遇7.材料与设备7.1材料供应与管理7.2设备使用与管理7.3材料与设备验收8.沟通与协调8.1沟通协调机制8.2信息交流与资料共享8.3争议解决与协调9.违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿金额计算9.3违约责任免除10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除的后果处理11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2仲裁或诉讼地点11.3仲裁或诉讼时效12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的补充与附件第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述分包人同意按照合同约定的内容和质量标准，完成发包人提供的【工程名称】的建筑外架安装、拆除及其相关的工作。1.2分包工作内容分包工作内容包括但不限于：（1）建筑外架的整体安装与拆除；（2）建筑外架的维护、检查和保养；（3）建筑外架所用材料的供应和保管；（4）按照发包人的要求，提供必要的施工图纸和技术支持；（5）遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。1.3分包工作范围分包工作范围包括【工程名称】的所有建筑外架劳务分包工作，以及与建筑外架施工相关的辅助工作。第二条分包价格与支付2.1价格条款分包价格定为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），具体价格组成和计算方式见附件一。2.2支付方式与时间发包人应按照合同约定的付款进度，向分包人支付相应的劳务分包费用。支付方式为银行转账，支付时间为每月底前。2.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素，双方可按照约定的价格调整机制进行价格调整。具体调整方式见附件二。第三条工期与进度3.1施工工期合同约定的施工工期为【起始日期】至【结束日期】。3.2进度计划与要求分包人应按照发包人提供的施工图纸和施工方案，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。分包人应严格按照批准的进度计划进行施工。3.3工期延误的责任与处罚分包人如非因不可抗力原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任进行赔偿。具体赔偿方式见附件三。第四条质量与标准4.1质量要求分包人应按照发包人提供的施工图纸和质量标准，完成建筑外架的安装、拆除及其相关工作，确保工程质量符合要求。4.2质量控制与验收发包人应按照约定的时间节点对分包工程进行质量验收，分包人应配合发包人进行验收。如验收不合格，分包人应按照发包人的要求进行整改，并重新验收。4.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包人应承担修复及赔偿责任。具体处理方式见附件四。第五条安全生产与环保5.1安全生产要求分包人应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。5.2安全事故处理如发生安全事故，分包人应立即报告发包人，并按照发包人要求进行处理。5.3环保要求与措施分包人应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。第六条劳务分包队伍管理6.1劳务人员配置分包人应按照工程需要，配置具备相应技能和资质的劳务人员。6.2劳务人员培训与管理分包人应对劳务人员进行必要的技能和安全培训，加强现场管理，确保施工顺利进行。6.3劳务人员福利与待遇分包人应按照国家法律法规和相关规定，保障劳务人员的工资、福利和待遇。第八条材料与设备8.1材料供应与管理分包人应按照发包人的要求，负责建筑外架所用材料的供应和管理工作。8.2设备使用与管理分包人应负责施工所需设备的选用和管理工作，确保设备安全、可靠。8.3材料与设备验收发包人应按照约定的时间节点对分包人提供的材料和设备进行验收，分包人应配合发包人进行验收。第九条沟通与协调9.1沟通协调机制发包人和分包人应建立有效的沟通协调机制，确保施工过程中的信息畅通。9.2信息交流与资料共享发包人和分包人应定期进行信息交流和资料共享，确保双方对工程进展有充分的了解。9.3争议解决与协调如在施工过程中发生争议，双方应通过协商解决；如协商无果，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为与责任双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。10.2赔偿金额计算违约方应按照合同约定的方式，计算赔偿金额。10.3违约责任免除不可抗力因素导致的一方违约，不承担违约责任。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同变更与解除的后果处理合同变更或解除后，双方应按照约定处理合同变更或解除后的相关事项。第十二条争议解决方式12.1争议解决途径双方发生争议时，可通过协商解决；协商无果的，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁或诉讼地点双方可以选择在约定的地点进行仲裁或诉讼。12.3仲裁或诉讼时效双方应在争议发生之日起【时效期限】内，向仲裁机构或人民法院提起仲裁或诉讼。第十三条保密条款13.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限保密期限为合同终止后【保密期限】。13.3泄密责任如一方泄露对方商业秘密和机密信息，应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力因素导致的合同履行困难，双方应协商解决。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的补充与附件本合同附件包括附件一：价格组成与计算方式、附件二：价格调整机制、附件三：工期延误赔偿方式、附件四：质量问题处理方式。双方在签订合同时，应同时签署附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：价格组成与计算方式详细说明分包价格的组成要素，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润等，并明确各部分的计算方式和计算标准。附件二：价格调整机制详细说明价格调整的条件、调整方式和调整的计算方法，包括但不限于材料价格波动、政策调整等因素。附件三：工期延误赔偿方式详细说明工期延误的赔偿标准和方法，包括但不限于赔偿金额的计算、赔偿的支付方式等。附件四：质量问题处理方式详细说明质量问题的处理流程，包括但不限于质量问题发现的处理、质量问题解决的程序、质量问题造成的损失赔偿等。说明二：违约行为及责任认定：1.不按约定时间完成工作；2.工作质量不符合约定标准；3.擅自变更或解除合同；4.未按约定提供材料或设备；5.未按约定进行信息交流与资料共享；6.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定赔偿金额；2.根据合同的履行情况，考虑是否扣除违约方已支付的预付款；3.根据合同约定，考虑是否解除合同并追索违约金；4.根据法律规定，考虑是否追究刑事责任。示例说明：如分包人未按约定时间完成工作，发包人可以要求分包人支付违约金，并根据实际损失追索赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.劳务分包：指分包人将其拥有的劳务能力按照合同约定提供给发包人使用。3.工期：指合同约定的施工开始之日起至工程竣工交付之日止的时间。4.质量：指工程符合国家法律法规、标准和合同约定的技术要求、使用功能要求和安全要求。5.违约金：指一方违约时按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。6.赔偿金额：指因违约行为导致的实际损失金额，包括直接损失和间接损失。7.争议解决：指合同双方在发生争议时，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。1.不可抗力：适用于合同条款中关于违约责任