2024年土方工程承包合同参考范本（二篇）

第2页共2页2024年土方工程承包合同参考范本甲方(发包人)与乙方(承包人)经协商一致，达成以下条款，双方应严格遵守执行。一、承包项目涉及工程地块土方的挖掘、运输及平整工作。二、承包方式为全包，包括挖掘、运输及平整，禁止转包给第三方。三、承包价格为每3(石砂)土方元。四、工期规定：依据图纸尺寸进行开挖，自月日开始，须在天内完成所有土方的挖掘、运输及按图纸要求的填土平整工作。五、质量与施工标准：1.所有平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸，允许偏差在施工规范允许范围内。2.水沟和排水设施应符合设计要求，确保位置、尺寸和标高准确。3.回填土时，需清除草皮、杂物，分层夯实，确保达到设计的密实度要求。4.土方挖掘完成后，须经设计、建设(监理)、公司共同检查合格，否则乙方需承担整修、返工费用。六、安全规定：1.开工前，乙方需对工人进行安全教育，并做好交底记录。2.严格遵守土方工程安全操作规程，如发生安全事故，乙方负全责。3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及接受相关部门监督。4.开挖土方应按指定地点堆放，确保施工道路畅通。5.雨季施工应确保边坡稳定，加强检查，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.发现地下水、预埋管道、电缆线等应及时报告并采取相应排水防水措施。七、结算方式：工程验收合格后的第2天，采用现金支付方式结清全部工程款。八、争议解决：如发生劳动争议或经济纠纷，双方同意提交劳动仲裁部门或法院进行调解。本协议书自双方签字盖章起生效，至工程款结清后失效。各持一份为凭。甲方(单位工程负责人)：联系电话：乙方(承包班组长)：联系电话：____年____月____日____年____月____日2024年土方工程承包合同参考范本（二）甲方(发包人)：_____乙方(承包人)：_____双方经协商一致，同意遵循以下条款执行本合同。一、承包项目：本工程涉及的土方开挖、运输及平整工作。二、承包方式：乙方以包工、包料、包平整的方式进行，不得进行转包。三、承包价格：每立方米(m3)土方的开挖和运输费用为____元(石砂)。四、工期安排：按照图纸规定尺寸进行开挖，自____年____月____日开始，确保在____天内完成所有土方的挖、运、填土，并按图纸要求平整。五、质量与施工规定：1.乙方需确保基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等符合设计图纸要求，允许偏差在施工规范允许范围内。2.必须做好水沟和排水设施，确保位置、尺寸和标高符合设计要求。3.回填土时，清除草皮、杂物，排除积水，分层夯实，确保达到设计要求的密实度。4.土方挖掘完成后，需通过设计、建设(监理)、公司、质监站的检查，符合要求后方为合格，否则乙方需承担整修、返工的费用。六、安全规定：1.开工前，乙方应对工人进行安全教育，并做好交底记录。2.严格遵守土方工程安全操作规程，如发生安全事故，由乙方全权负责。3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及接受相关部门的监督。4.开挖的土方应按指定地点堆放，确保施工道路畅通。5.雨季施工应确保边坡稳定，加强检查，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.发现地下水、预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人，并采取相应的排水防水和其他保护措施。七、结算方式：工程款采用现金支付，土方开挖完成并经验收合格后的第3天，支付剩余全部工程款。八、争议解决：如发生劳动争议或经济纠纷，双方同意提交劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清后自动失效。各持一份，作为合同履行的依据。甲方(