2024年施工承包合同之一

2024年施工承包合同之一合同编号：__________甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程预算：__________二、合同范围1.工程土建施工；2.设备安装及调试；3.装饰装修；4.配套设施建设；5.工程验收及保修。三、合同工期1.本工程合同工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如遇不可抗力因素影响，甲乙双方应友好协商，合理延长合同工期。四、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款比例及时间双方另行约定。五、工程质量1.乙方应按照国家及行业相关标准、规范要求施工，确保工程质量和安全。2.工程质量标准为：__________3.乙方应按合同约定负责工程保修，保修期为______年。六、甲方权利与义务1.甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。2.甲方应负责办理工程建设相关手续，确保工程顺利进行。3.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。七、乙方权利与义务1.乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和安全。2.乙方有权按照合同约定收取工程款。3.乙方应服从甲方的监督管理，及时报告工程进展情况。八、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。2.由于乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定支付违约金。九、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：______年______月______日附件：1.施工图纸2.工程量清单3.技术规范4.付款计划表5.工程保修书注意事项：1.权利与义务的明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利与义务，避免因权责不清导致的纠纷。一、注意事项：1.合同工期的合理性：确保合同中约定的工期符合实际施工需求，避免因工期紧张导致的质量问题。解决办法：1.工期延长：如遇不可抗力，应依法协商调整工期。法律名词解释：1.权利与义务：法律名词：合同工期：指合同约定的完成工程的时间期限。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等。合同价款：指发包人按照合同约定支付给承包人完成工程建设的费用。1.违约责任：解释：指合同一方因违反合同约定而应承担的法律责任。争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。合同签订地：指合同双方签订合同的法律地点，通常用于确定合同纠纷的管辖法院。特殊情况与补充条款：1.情况：如果工程地点在偏远山区，交通不便，材料运输成本高。补充条款：考虑到乙方在材料运输上可能会遇到的额外困难，甲乙双方同意对合同价款进行合理调整，以覆盖因地理位置导致的额外运输费用。2.情况：工程进行时，如果遇到文物或古墓等不可预见的障碍。补充条款：一旦发现上述情况，乙方应立即停止施工并通知甲方。甲方将负责协调相关部门进行评估，并合理调整工期和合同价款。1.附件列表：施工图纸：确保大家都清楚怎么建。工程量清单：详细列出每一样需要做的工程。技术规范：规定怎么建才符合标准。额外附件：付款计划表：明确什么时候给多少钱。工程保修书：建好了有问题怎么办。3.情况：如果工程需要夜间施工，可能会影响周围居民。补充条款：乙方在夜间施工前，需取得相关政府部门批准，并采取有效措施减少噪音和光污染，尽可