2024年架工班组施工项目内部承包合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年架工班组施工项目内部承包合同一本合同目录一览一、承包范围与内容1.1承包项目1.2承包工程量1.3承包质量标准二、合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间及条件三、施工期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3工期延误的处理四、施工材料与设备4.1承包人提供的材料与设备4.2发包人提供的材料与设备4.3材料与设备质量标准五、施工标准与规范5.1施工标准5.2施工规范5.3安全文明施工要求六、承包人的义务与责任6.1承包人的义务6.2承包人的责任6.3承包人违约处理七、发包人的义务与责任7.1发包人的义务7.2发包人的责任7.3发包人违约处理八、变更与调整8.1合同变更条件8.2合同调整方式8.3变更与调整的审批程序九、合同的解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除与终止后的处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用承担十一、违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿金额计算方式十二、合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件十三、其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力十四、合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改与补充第一部分：合同如下：一、承包范围与内容1.1承包项目根据双方协商，承包人同意承担2024年架工班组施工项目，包括但不限于：架体搭建、架体拆除、架体维护等工作。1.2承包工程量承包人需按照项目需求，完成规定的架体搭建、拆除和维护工程量。具体工程量详见附件一。1.3承包质量标准承包人应保证施工质量，满足国家及行业相关标准。架体结构安全、稳定，使用寿命符合设计要求。二、合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），包含所有施工费用、材料费用、人员费用等。2.2支付方式支付方式为分期支付，具体支付时间及比例详见附件二。2.3支付时间及条件发包人应在每期工程验收合格后【】个工作日内，按照约定比例支付相应款项。三、施工期限3.1施工开始时间施工开始时间为2024年【】月【】日。3.2施工结束时间施工结束时间为2024年【】月【】日。3.3工期延误的处理如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应违约责任。具体违约责任详见附件三。四、施工材料与设备4.1承包人提供的材料与设备承包人应提供符合国家及行业标准的建筑材料、建筑构件和施工设备。4.2发包人提供的材料与设备发包人应提供施工所需的部分材料和设备，具体清单详见附件四。4.3材料与设备质量标准所有施工材料与设备均应符合国家及行业相关质量标准，具备合格证明。五、施工标准与规范5.1施工标准承包人应按照国家和行业相关标准进行施工，确保施工质量。5.2施工规范承包人应遵守施工规范，确保施工安全。5.3安全文明施工要求承包人应严格按照安全文明施工要求进行施工，确保施工现场的安全与卫生。六、承包人的义务与责任6.1承包人的义务承包人应按照合同约定，完成施工任务，确保施工质量。6.2承包人的责任承包人应对施工过程中的安全事故、质量问题等承担责任。6.3承包人违约处理如承包人违反合同约定，发包人有权按照附件三的规定追究其违约责任。七、发包人的义务与责任7.1发包人的义务发包人应按照合同约定，支付工程款项，提供施工所需材料和设备。7.2发包人的责任发包人应对发包范围内的安全事故、质量问题等承担责任。7.3发包人违约处理如发包人违反合同约定，承包人有权按照附件三的规定追究其违约责任。八、变更与调整8.1合同变更条件任何一方因客观原因需要变更合同内容时，应在合同履行期内提出，并经双方协商一致。8.2合同调整方式合同变更或调整应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。8.3变更与调整的审批程序合同变更或调整需报送相关政府部门审批，具体审批程序按法律规定执行。九、合同的解除与终止9.1合同解除条件双方同意解除合同的，可以协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同约定的施工期限届满，且工程验收合格的，合同自然终止。9.3解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担相应责任。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1提交【】仲裁委员会进行仲裁；10.1.2向【】人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方约定选择的争议解决机构为【】仲裁委员会或【】人民法院。10.3争议解决费用承担双方应承担各自聘请律师、仲裁或诉讼等费用。十一、违约责任11.1违约行为双方违反合同约定的，应承担违约责任。11.2违约责任违约方应按照附件三的约定，向守约方支付违约金。11.3违约赔偿金额计算方式违约金的计算方式按照附件三的约定执行。十二、合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件合同变更应符合第八条的约定。12.3合同终止条件合同终止应符合第九条的约定。十三、其他约定13.1保密条款双方应对合同内容、商业秘密等予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。13.2知识产权保护双方同意，合同涉及的知识产权归属【】方所有。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担责任。十四、合同的附件14.1附件清单附件清单详见附件五。14.2附件的有效性附件与合同具有同等效力，双方应予以遵守。14.3附件的修改与补充附件的修改与补充应符合第八条的约定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工项目详细工程量清单附件二：支付时间及比例安排附件三：违约责任及赔偿计算方式附件四：发包人提供材料和设备清单附件五：附件清单附件一详细要求：本附件应详细列明所有施工项目的工程量，包括项目名称、工程量、工程单价、总价等。附件二详细要求：本附件应详细列明支付时间及比例，包括每个支付阶段的支付时间和支付比例。附件三详细要求：本附件应详细列明违约行为及相应的违约责任，包括违约金计算方式。附件四详细要求：本附件应详细列明发包人提供的材料和设备清单，包括材料和设备的名称、型号、数量等。附件五详细要求：本附件应详细列明所有附件的名称和编号，以便双方查阅和对照。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成施工任务。2.承包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。3.发包人未按合同约定支付工程款项。4.发包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式应按照附件三的约定执行。3.违约方的违约行为导致合同无法履行时，合同解除，违约方应承担相应的责任。示例说明：若承包人未按合同约定完成施工任务，属于违约行为。根据附件三的约定，承包人应支付违约金，并赔偿因违约导致的发包人损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及所有附件，双方的权利义务均受合同的约束。2.承包人：指承担施工任务的当事人。3.发包人：指委托承包