2024瓦屋面建筑工程劳务分包协作协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024瓦屋面建筑工程劳务分包协作协议版本合同目录一览1.总则1.1分包工程概况1.2分包范围的确定1.3分包工程的施工标准1.4分包工程的工期要求2.分包商的义务和责任2.1分包商的资质要求2.2分包商的组织机构和技术人员要求2.3分包商的质量保证措施2.4分包商的安全保障措施2.5分包商的材料供应要求3.总包商的义务和责任3.1总包商提供的施工图纸和技术要求3.2总包商提供的施工设备和设施3.3总包商的技术指导和支持3.4总包商的工程款支付方式3.5总包商的质量监督和验收4.工程款的支付和结算4.1工程款的支付方式4.2工程款的支付进度4.3工程款的支付条件4.4分包商的发票和收据要求4.5工程款的结算方式5.工程变更和索赔5.1工程变更的处理方式5.2工程变更的费用承担5.3索赔的提出和处理程序5.4索赔的证据和资料要求5.5索赔的处理结果和赔偿方式6.违约责任6.1分包商的违约行为和责任6.2总包商的违约行为和责任6.3违约责任的赔偿方式7.争议解决7.1争议的解决方式7.2争议的证据和资料要求7.3争议的处理程序和时间限制8.合同的解除和终止8.1合同解除的条件和程序8.2合同终止的条件和程序9.保密条款9.1保密信息的定义和范围9.2保密信息的保护措施和期限10.不可抗力10.1不可抗力的定义和范围10.2不可抗力的处理方式11.合同的适用法律和争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的地点和法院12.其他条款12.1合同的修改和补充12.2合同的转让和继承12.3分包商和总包商的联系人和地址13.附件13.1分包工程的施工图纸和技术要求13.2分包商的资质证明文件13.3工程款的支付凭证和结算单据14.签字盖章页14.1分包商的签字盖章14.2总包商的签字盖章第一部分：合同如下：第一条总则1.1分包工程概况本合同分包工程为瓦屋面建筑工程，工程地点位于__________，工程内容包括但不限于瓦屋面的施工、防水层的铺设、瓦片的选购与安装等。1.2分包范围的确定分包商须按照总包商提供的施工图纸和技术要求进行施工，分包商应完成工程量清单所列明的全部工程内容。1.3分包工程的施工标准分包商应按照中华人民共和国建设部颁布的相关施工质量标准和工艺要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。1.4分包工程的工期要求分包商应确保工程在合同约定的工期内完成，如因分包商原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第二条分包商的义务和责任2.1分包商的资质要求2.2分包商的组织机构和技术人员要求分包商应配备与分包工程相适应的管理和技术人员，确保工程顺利实施。2.3分包商的质量保证措施分包商应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工质量进行严格控制，确保工程质量符合国家标准。2.4分包商的安全保障措施分包商应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中人员安全。2.5分包商的材料供应要求分包商应按照总包商的要求供应合格的建筑材料，并提供相关材料合格证明。第三条总包商的义务和责任3.1总包商提供的施工图纸和技术要求总包商应向分包商提供完整的施工图纸和技术要求，并确保图纸和技术要求符合国家相关法律法规。3.2总包商提供的施工设备和设施总包商应提供施工所需的设备和设施，并确保设备设施的正常运行。3.3总包商的技术指导和支持总包商应指派专业技术人员对分包商进行技术指导和支持，协助分包商解决施工过程中的技术问题。3.4总包商的工程款支付方式总包商应按照合同约定的付款方式和付款时间支付工程款。3.5总包商的质量监督和验收总包商应对分包工程的施工质量进行监督和验收，确保工程质量符合国家标准。第四条工程款的支付和结算4.1工程款的支付方式工程款支付方式为银行转账，具体支付方式见附件。4.2工程款的支付进度工程款支付进度按照工程进度分阶段进行，具体支付比例见附件。4.3工程款的支付条件分包商完成合同约定的工程内容，并经总包商验收合格后，总包商应当按照约定支付工程款。4.4分包商的发票和收据要求分包商应向总包商提供合法的发票和收据，作为工程款支付的凭证。4.5工程款的结算方式工程款结算方式为分阶段结算，具体结算方式见附件。第五条工程变更和索赔5.1工程变更的处理方式工程变更应按照双方协商一致的方式进行，并签订书面变更协议。5.2工程变更的费用承担工程变更的费用承担双方协商确定，并在书面变更协议中明确。5.3索赔的提出和处理程序分包商和总包商在发生合同约定的索赔事项时，应按照合同约定的程序提出索赔。5.4索赔的证据和资料要求分包商和总包商在提出索赔时，应提供合同约定的证据和资料。5.5索赔的处理结果和赔偿方式索赔的处理结果和赔偿方式按照双方协商一致的方式确定。第六条违约责任6.1分包商的违约行为和责任分包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任见附件。6.2总包商的违约行为和责任总包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任见附件。6.3违约责任的赔偿方式违约责任的赔偿方式按照双方协商一致的方式确定。第八条争议解决8.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议的证据和资料要求双方在解决争议时，应提供合同约定的证据和资料。8.3争议的处理程序和时间限制争议的处理程序和时间限制双方协商确定。第九条合同的适用法律和争议解决9.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的地点和法院争议解决的地点为合同签订地，争议解决法院为合同签订地人民法院。第十条其他条款10.1合同的修改和补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方代表签字后生效。10.2合同的转让和继承本合同不得转让，除非经双方协商一致。本合同的终止不影响双方在合同终止前的权利和义务。10.3分包商和总包商的联系人和地址分包商的联系人为__________，地址为__________；总包商的联系人为__________，地址为__________。第十一条附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：11.1分包工程的施工图纸和技术要求11.2分包商的资质证明文件11.3工程款的支付凭证和结算单据第十二条签字盖章页本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。分包商（盖章）：总包商（盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程的施工图纸和技术要求详细要求和说明：施工图纸和技术要求是分包工程的基础文件，应详细描述工程的设计要求、施工标准、材料要求等信息。分包商应根据图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。附件二：分包商的资质证明文件详细要求和说明：分包商应提供相关的资质证明文件，以证明其具备进行分包工程的资格和能力。资质证明文件包括但不限于营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等。附件三：工程款的支付凭证和结算单据详细要求和说明：工程款的支付凭证和结算单据是记录工程款支付和结算的重要文件。支付凭证包括但不限于银行转账凭证、现金支付记录等，结算单据包括但不限于工程款结算清单、工程进度报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照约定时间完成工程，或工程质量不符合国家标准。2.分包商未按照约定提供合格的材料，或材料不符合国家标准。3.总包商未按照约定时间支付工程款，或支付的工程款不符合约定比例。4.总包商未提供约定的施工设备和设施，或设备设施不符合标准。5.任何一方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、延迟竣工的违约金等。2.违约方的违约行为导致工程质量不符合标准的，分包商应负责修复并承担修复费用。3.违约方的违约行为导致工程进度延迟的，应按照合同约定支付违约金。示例说明：如果分包商未能在约定时间内完成工程，总包商有权按照合同约定要求分包商支付延迟竣工的违约金。如果总包商未能在约定时间内支付工程款，分包商有权拒绝继续施工，并要求总包商支付相应的工程款。说明三