2024年油漆工劳务分包协议格式版

2024年标准油漆工劳务分包协议格式版A版本合同目录一览第一条劳务分包范围及内容1.1分包项目1.2分包工程的施工标准和要求1.3分包工程的完成时间及进度第二条劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格2.2支付方式和支付时间2.3价格调整机制第三条分包方的义务和责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利第四条总包方的义务和责任4.1总包方的义务4.2总包方的责任4.3总包方的权利第五条合同的履行和验收5.1合同履行的标准和方式5.2工程验收程序和标准5.3验收后的保修服务第六条合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.2合同解除的条件和程序第七条违约责任7.1违约行为的界定7.2违约责任的具体承担方式第八条争议解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时间限制第九条合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同解除的条件第十条保密条款10.1保密信息的范围和内容10.2保密信息的保护措施10.3保密信息的例外情况第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决的方式和地点第十二条其他条款12.1合同的附件和补充协议12.2合同的修改和补充12.3通知和送达第十三条合同的签署和盖章13.1合同签署的时间和地点13.2合同盖章的要求和程序第十四条双方确认和承诺14.1双方对合同内容的确认14.2双方对合同履行的承诺14.3双方对合同的遵守和履行第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1分包项目分包方同意根据总包方的要求，按照本合同约定的范围和内容，完成油漆工劳务分包项目。具体包括但不限于：油漆施工、涂料施工、涂装施工、防腐施工等。1.2分包工程的施工标准和要求分包方应按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，并符合国家相关法律法规、行业标准和规范。分包方应确保施工质量，保证分包工程达到约定的技术标准和质量要求。1.3分包工程的完成时间及进度分包方应按照总包方提供的工程进度计划和时间表，确保按时完成分包工程。分包方应每月向总包方报告工程进度，如因分包方原因导致工程进度延误，应按照约定承担相应的违约责任。第二条劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格劳务分包价格根据分包工程的数量、质量和施工周期等因素，由双方在本合同签订时协商确定。具体价格详见附件一。2.2支付方式和支付时间总包方应按照本合同约定的付款条款，通过银行转账的方式向分包方支付劳务分包费用。具体支付方式和支付时间详见附件二。2.3价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等因素，导致劳务分包费用发生较大变化，双方可按照约定进行价格调整。具体调整方式和程序详见附件三。第三条分包方的义务和责任3.1分包方的义务分包方应按照本合同约定的范围和内容，按时完成分包工程，并保证施工质量。分包方应遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。3.2分包方的责任分包方应对分包工程的施工质量、安全、进度等方面承担全部责任。如分包工程出现质量问题、安全事故等，分包方应负责及时整改并承担相应责任。3.3分包方的权利分包方有权按照本合同约定获得劳务分包费用。分包方在施工过程中遇到问题时，有权向总包方提出咨询和建议。第四条总包方的义务和责任4.1总包方的义务总包方应按照本合同约定的范围和内容，向分包方提供施工图纸、施工方案、技术要求等必要信息，并确保分包方的施工条件。总包方应协助分包方解决施工过程中的问题，提供必要的支持和服务。4.2总包方的责任总包方应对分包工程的施工质量、安全、进度等方面承担连带责任。如分包工程出现质量问题、安全事故等，总包方应负责协调解决并承担相应责任。4.3总包方的权利总包方有权按照本合同约定支付劳务分包费用。总包方有权对分包工程的施工质量、进度进行监督和检查，如发现分包方施工不符合约定，有权要求分包方及时整改。第五条合同的履行和验收5.1合同履行的标准和方式分包方应按照本合同约定的范围和内容，采用合适的施工方法和工艺，按时完成分包工程。分包方应确保施工过程中的各项指标符合国家相关法律法规、行业标准和规范。5.2工程验收程序和标准工程验收分为初验和终验两个阶段。初验由总包方组织，对分包工程的施工质量、安全、进度等方面进行初步检查。终验由双方共同组织，对分包工程进行全面的检查和评定。验收标准详见附件四。5.3验收后的保修服务分包方应对分包工程的质量问题提供保修服务。保修期限自工程验收合格之日起计算，具体保修期限和保修内容详见附件五。第六条合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等相关事项。6.2合同解除的条件和程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、费用等相关事项。如因分包方原因导致合同解除，分包方应承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1违约行为的界定违约行为包括未按约定时间完成分包工程、施工质量不符合约定、违反合同约定的其他义务等。8.2违约责任的具体承担方式分包方未按约定时间完成分包工程的，应按照逾期天数向总包方支付逾期违约金，具体违约金计算方式详见附件六。分包方施工质量不符合约定的，应负责整改并承担相应责任。如分包方违反合同约定的其他义务，应按照约定承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决的途径双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起30日内协商解决；协商不成时，应在争议发生之日起60日内向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的终止条件合同终止的条件包括分包工程全部完成、双方履行完毕合同约定的义务等。10.3合同解除的条件合同解除的条件包括双方协商一致、因不可抗力导致合同无法履行等。第十一条保密条款11.1保密信息的范围和内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。11.3保密信息的例外情况法律法规要求披露的、法院判决披露的、双方协商一致披露的等情况除外。第十二条其他条款12.1合同的附件和补充协议本合同附件包括附件一：劳务分包价格、附件二：支付方式和支付时间、附件三：价格调整机制、附件四：工程验收标准、附件五：保修服务、附件六：违约金计算方式等。双方可以签订补充协议，对合同内容进行补充和修改。12.2合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字或盖章后生效。12.3通知和送达双方可以通过书面形式、电子邮件或其他双方认可的方式进行通知和送达。第十三条合同的签署和盖章13.1合同签署的时间和地点本合同于____年____月____日，在____（地点）签署。13.2合同盖章的要求和程序合同盖章应由双方授权代表进行，授权代表应具有签署合同的权限。第十四条双方确认和承诺14.1双方对合同内容的确认双方确认本合同的内容完整、明确，一经签署即具有法律效力。14.2双方对合同履行的承诺双方承诺按照本合同的约定，履行各自的义务，共同完成分包工程。14.3双方对合同的遵守和履行双方应严格遵守本合同的约定，自觉履行合同义务，维护双方合法权益。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：劳务分包价格详细列出分包工程的所有费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，以及各项费用的计算方式和标准。附件二：支付方式和支付时间详细说明支付劳务分包费用的具体方式和时间，包括付款周期、付款比例、付款条件等。附件三：价格调整机制详细说明价格调整的条件、程序和计算方式，如原材料价格变动、政策调整等因素导致价格变化时的调整方法。附件四：工程验收标准明确分包工程的验收标准和要求，包括质量、安全、进度等方面的具体指标。附件五：保修服务详细列出分包方应提供的保修服务内容、保修期限以及保修责任的承担方式。附件六：违约金计算方式明确违约金的计算方式，如逾期完成工程时的违约金计算公式和比例。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按约定时间完成分包工程。2.分包方施工质量不符合约定。3.分包方违反合同约定的其他义务。违约责任的具体承担方式：1.分包方未按约定时间完成分包工程的，应按照逾期天数向总包方支付逾期违约金。例如，逾期一天，分包方应支付合同总价款的0.5%。2.分包方施工质量不符合约定的，应负责整改并承担相应责任。如导致工程返工，分包方应承担返工费用。3.分包方违反合同约定的其他义务的，应按照约定承担违约责任。例如，分包方未按照约定提供施工资料的，应支付合同总价款的10%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.标准油漆工劳务分包协议：指按照行业标准和相关法规制定的，用于规范油漆工劳务分包双方权利义务的协议。2.分包方：指承担油漆工劳务分包工程的施工单位。3.总包方：指负责整个工程项目的