地铁站土石方平场运输合同

地铁站土石方平场运输合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨第二章土石方平场工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程期限第三章土石方运输3.1运输范围3.2运输量3.3运输时间3.4运输路线第四章质量及验收标准4.1土石方质量要求4.2验收程序4.3质量争议处理第五章合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式5.4支付时间第六章合同的履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3合同变更第七章违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章合同的解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十章合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同解除第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二章合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四章其他条款14.1不可抗力14.2税法规定14.3合同附件合同编号_________第一章总则第一条款合同签订依据第二条款合同主体第三条款合同宗旨第二章土石方平场工程概况第一条款工程地点第二条款工程规模第三条款工程期限第三章土石方运输第一条款运输范围第二条款运输量第三条款运输时间第四条款运输路线第四章质量及验收标准第一条款土石方质量要求第二条款验收程序第三条款质量争议处理第五章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款价格调整第三条款支付方式第四条款支付时间第六章合同的履行第一条款承包人义务第二条款发包人义务第三条款合同变更第七章违约责任第一条款承包人违约第二条款发包人违约第三条款违约赔偿第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁第三条款诉讼第九章合同的解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款解除或终止合同后的处理第十章合同的生效、修改与解除第一条款合同生效条件第二条款合同修改第三条款合同解除第十一章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款泄密责任第十二章合同的转让第一条款转让条件第二条款转让程序第三条款转让后果第十三章法律适用与争议解决第一条款法律适用第二条款争议解决第十四章其他条款第一条款不可抗力第二条款税法规定第三条款合同附件甲方签字：_________________日期：_________________乙方签字：_________________日期：_________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：土石方质量检测第一条款：甲方有权对乙方提供的土石方进行质量检测，以确保其符合合同约定的质量要求。乙方应积极配合甲方的检测工作，并提供必要的便利条件。如检测结果不符合质量要求，乙方应按照甲方的要求进行整改或替换。附加条款二：工程进度管理第二条款：甲方有权对乙方的工程进度进行监督和管理，确保工程按照合同约定的时间节点顺利进行。乙方应按照甲方的要求提交工程进度报告，并在必要时调整施工计划以满足甲方的要求。附加条款三：安全生产第三条款：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全。乙方应定期进行安全生产培训，并对施工现场进行安全隐患排查。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：材料供应保障第一条款：乙方应保证土石方材料的供应充足，确保工程的顺利进行。乙方应提前与甲方沟通，并根据工程进度制定合理的材料供应计划。如乙方不能按照计划供应材料，应承担相应的违约责任。附加条款二：施工技术规范第二条款：乙方应按照合同约定的施工技术规范进行施工，确保工程质量。乙方应定期对施工人员进行技术培训，并按照甲方的要求进行施工过程中的质量控制。如施工质量不符合规范要求，乙方应承担相应的整改责任。附加条款三：费用结算第三条款：乙方应按照合同约定的价格与支付方式，向甲方提交费用结算申请。乙方应确保所提供的工程量数据真实准确，如发现虚报、谎报等情况，乙方应承担相应的法律责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介服务费用第一条款：如合同执行过程中涉及第三方中介，中介费用应由甲方和乙方协商确定。中介费用包括但不限于中介机构的咨询费、评估费、手续费等。甲方和乙方应在合同中明确中介费用的支付方式和时间。附加条款二：中介机构的选定第二条款：甲方和乙方应共同选定第三方中介机构，确保中介机构的资质和信誉。如甲方和乙方对中介机构的选定有争议，双方可协商解决或按照合同约定的争议解决方式进行处理。附加条款三：中介机构的责任第三条款：中介机构在合同执行过程中应严格遵守国家相关法律法规，诚实守信，为甲方和乙方提供真实、准确、全面的信息。中介机构应对因其过错导致甲方和乙方产生的损失承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.土石方质量检测2.工程进度管理3.安全生产4.材料供应保障5.施工技术规范6.费用结算7.中介服务费用8.中介机构的选定9.中介机构的责任二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题。2.乙方未能按照合同约定完成土石方运输任务，或土石方质量不符合要求。3.乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程进度。4.乙方虚报、谎报工程量，导致甲方支付过多费用。5.中介机构未能提供真实、准确、全面的信息，导致甲方和乙方产生损失。三、法律名词及解释：1.违约：一方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。4.仲裁：合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决。5.诉讼：合同一方将合同争议提交人民法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延期完成工程的时间，并根据实际情况调整合同价格。2.土石方质量问题：乙方进行整改，直至达到合同约定的质量要求。3.材料供应不足：乙方应及时报告甲方，并采取措施保证材料供应。4.安全事故发生：立即报告甲方，并按照合同约定处理安全事故。5.争议解决：按照合同约定的争议解决方式进行处理。五、所有应用场景：1.工程实施过程中，甲方对乙方进行质量检测。2.工程进度管理，确保工程按时完成。3.乙方在施工过程中，严格遵守安全生产规