南京4S店装修合同样本

南京4S店装修合同样本合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章：装修工程内容及要求2.1装修工程范围2.2装修设计标准2.3装修材料要求2.4装修施工质量标准2.5装修工程进度第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度款支付3.4竣工验收合格后支付3.5付款凭证第四章：工期及延期4.1合同约定的工期4.2工期延误责任4.3不可抗力因素导致的工期延误4.4工期提前第五章：施工单位责任及义务5.1施工单位的资质及经验5.2施工单位的施工组织与管理5.3施工单位的安全防护措施5.4施工单位的质量保障措施5.5施工单位的售后服务第六章：业主责任及义务6.1业主的配合与支持6.2业主提供的施工条件6.3业主的现场监督6.4业主的变更要求6.5业主的违约责任第七章：工程验收及保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程验收不合格的处理7.4保修期限及保修范围7.5保修责任及处理第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同终止的条件8.4变更、解除与终止的费用处理第九章：违约责任9.1施工单位的违约责任9.2业主的违约责任9.3违约赔偿方式第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一章：合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改11.3合同的解除第十二章：其他约定12.1合同保密条款12.2合同的转让12.3合同的附件第十三章：附则13.1合同的解释权13.2合同的适用法律13.3合同的签订日期第十四章：附件14.1装修设计图纸14.2装修材料清单14.3施工组织设计14.4施工进度计划14.5相关资质证明文件合同编号_________第一章：总则第一条款合同主体1.2合同标的：南京4S店的装修工程。1.3合同签订地点和时间：在中国南京市签订，具体日期见合同首页。1.4合同生效条件：双方签字盖章后，自合同约定的起始日期起生效。第二章：装修工程内容及要求第二条款装修工程范围2.1工程范围包括但不限于：店面装修、办公区域装修、维修车间装修、客户休息区装修等。2.2装修设计标准：符合国家相关行业标准及规范，同时满足业主方的特殊要求。2.3装修材料要求：使用符合国家环保标准的材料，具有相关合格证明。2.4装修施工质量标准：达到国家验收合格标准，满足业主方的使用要求。2.5装修工程进度：按照双方约定的工程进度计划执行。第三章：合同价格及支付方式第三条款合同总价3.1本合同总价根据工程量清单、设计方案及市场行情确定。3.2支付方式：分阶段支付，具体支付方式见附件。3.3进度款支付：按照工程进度，业主按合同约定的比例支付进度款。3.4竣工验收合格后支付：工程竣工并验收合格后，支付剩余款项。3.5付款凭证：每笔支付款项均需提供正式发票。第四章：工期及延期第四条款合同约定的工期4.1合同约定的工期为____个月，自工程开工之日起算。4.2工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误的，按合同约定承担违约责任。4.3不可抗力因素导致的工期延误：因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。4.4工期提前：施工单位提前完成工程，不视为违约，但不得要求额外支付费用。第五章：施工单位责任及义务第五条款施工单位的资质及经验5.1施工单位须具备国家认可的相应装修资质，并有相关工程经验。5.2施工单位的施工组织与管理：确保工程顺利进行，按期完成。5.3施工单位的安全防护措施：确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.4施工单位的质量保障措施：采取有效措施，确保工程质量。5.5施工单位的售后服务：提供一定期限的质保服务，处理工程缺陷。第六章：业主责任及义务第六条款业主的配合与支持6.1业主应提供施工所需的相关资料，并协助施工单位办理相关手续。6.2业主提供的施工条件：确保施工场地、水电供应等符合施工要求。6.3业主的现场监督：业主有权对施工过程进行监督，提出合理化建议。6.4业主的变更要求：业主提出的工程变更，应提前以书面形式通知施工单位。6.5业主的违约责任：业主违约，应按照合同约定承担违约责任。第八章：合同的变更、解除与终止第八条款合同变更的条件8.1合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同解除的条件：8.2.1双方协商一致解除合同的。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行的。8.2.3一方严重违约，导致合同无法继续履行的。8.3合同终止的条件：8.3.1工程竣工并验收合格的。8.3.2双方协商一致终止合同的。8.3.3依法应当终止合同的其他情形。8.4变更、解除与终止的费用处理：根据实际情况协商解决。第九章：违约责任第九条款施工单位的违约责任9.1施工单位违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2业主的违约责任：业主违反合同约定，应按照合同约定承担违约责任。9.3违约赔偿方式：违约方应按照合同约定和法律规定的方式进行赔偿。第十章：争议解决第十条款争议解决方式10.1双方发生争议，应协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁地点及机构：双方约定仲裁地点及仲裁机构。10.3诉讼地点及法院：依法确定诉讼地点及法院。第十一章：合同的生效、修改和解除第十一条款合同的生效条件11.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改：合同修改需双方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同的解除：合同解除需按照第八章的相关条款执行。第十二章：其他约定第十二条款合同保密条款12.1双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.3合同的附件：合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三章：附则第十三条款合同的解释权13.1本合同的解释权归双方共同所有。13.2合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的签订日期：见合同首页签字日期。第十四章：附件第十四条款附件14.1装修设计图纸（附件1）14.2装修材料清单（附件2）14.3施工组织设计（附件3）14.4施工进度计划（附件4）14.5相关资质证明文件（附件5）【合同签字盖章区域】甲方（业主）：______________________乙方（施工单位）：______________________签订日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。若乙方拒绝甲方监督，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权对工程内容、设计方案和施工进度进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。4.甲方验收权甲方有权对工程进行验收，若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量问题或安全隐患，有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应对装修工程的质量和安全负责，若因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。2.乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。3.乙方材料保障乙方应按照合同约定的材料要求进行采购，并保证材料的质量和供应。若乙方未能按照要求供应材料，乙方应承担违约责任。4.乙方保密义务乙方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密，如乙方泄露甲方的商业秘密，乙方应承担违约责任。5.乙方培训义务乙方应对甲方员工进行装修工程相关知识的培训，确保甲方员工了解工程进度和质量要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。中介应客观公正地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用中介费用由甲方支付，具体金额在合同中约定。若中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。3.第三方中介保密义务中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密，如中介泄露甲乙双方的商业秘密，中介应承担违约责任。4.第三方中介的退出甲乙双方均有权书面通知中介退出，中介应在接到退出通知后停止履行中介职责。5.第三方中介违约处理中介如未能履行合同约定的职责，导致合同纠纷，甲方和乙方均有权要求中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸2.装修材料清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.相关资质证明文件二、违约行为及认定：1.施工单位未按照设计图纸和合同要求施工。2.施工单位未在约定的工期内完成工程。3.施工单位使用不符合合同约定的材料。4.施工单位未按照合同约定支付进度款。5.业主未按照合同约定支付款项。6.业主未提供施工所需的相关资料和条件。7.双方未按照合同约定进行变更、解除或终止合同。8.双方未按照合同约定解决争议。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.工期：合同约定的完成工程的时间期限。3.违约金：违约方按照合同约定支付给对方的一种经济补偿。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.资质：从事特定行业所必须具备的条件和能力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：协商调整施工进度，必要时签订进度变更协议。2.问题：材料质量不达标。