2024年防水建设工程施工合同

2024年防水建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同范围2.1乙方负责完成甲方防水建设工程的施工任务，范围包括但不限于：__________2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及有关技术文件要求进行施工。三、合同价款3.1本合同价款为：__________3.2乙方应根据合同约定及实际完成工程量向甲方申请支付工程进度款。3.3甲方应在收到乙方工程进度款申请后______日内支付相应款项。四、工期及进度4.1本工程总工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.2乙方应按照甲方要求的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.3因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1工程质量标准：__________5.2乙方应严格按照国家及行业现行的质量标准、规范和规定进行施工。5.3工程验收合格后，质保期为______年。六、材料设备6.1乙方应根据合同及施工图纸要求采购符合国家标准、质量合格的材料、设备。6.2甲方有权对乙方采购的材料、设备进行抽样检查，乙方应予以配合。七、安全生产7.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产的法律法规，确保施工安全。7.2乙方应制定安全生产管理措施，对施工现场进行严格管理。7.3甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，乙方应予以配合。八、验收及结算8.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织验收。8.2验收合格后，双方办理工程结算，甲方支付剩余工程款。九、违约责任9.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。9.2因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免模糊不清导致的纠纷。2.工期规定：明确工期的起止日期，并规定工期延误的责任和违约金支付方式。3.质量标准：详细说明工程质量应达到的标准，以及质保期限。4.安全生产：强调乙方必须遵守的安全生产规定，以及甲方对施工现场的安全检查权。5.验收与结算：明确工程验收的程序和工程结算的期限。6.违约责任：设定违约责任和违约金的计算方式，为纠纷解决提供依据。7.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为合同签订地人民法院。解决办法：通过补充协议对合同中未明确规定的事项进行补充。在合同执行过程中，双方应保持沟通，及时处理出现的问题。对于违约行为，应按照合同约定采取相应的法律手段解决。法律名词解释：合同编号：用于唯一标识该合同的编号，便于管理和查询。甲方（发包人）：合同中委托乙方进行工程建设的主体，拥有对工程的要求和监督权。乙方（承包人）：合同中接受甲方委托，负责工程建设的主体，需按照合同约定完成工程建设任务。工程量：施工过程中实际完成的工作量，通常作为计算工程进度款和结算的依据。质量标准：对工程质量应达到的水平的规定，通常参照国家或行业标准。质保期：工程验收合格后，乙方对工程质量问题承担保修责任的期限。违约责任：合同一方未履行或未完全履行合同义务，依法应当承担的法律责任。争议解决：双方对合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争端的过程。场合一：工程地点在居民区，需要夜间施工补充条款：夜间施工前，乙方必须向相关部门申请并获得夜间施工许可。乙方需在施工现场设置隔音设施，并采取有效措施降低噪音。1.应用场合：补充条款：附件列表：场合二：应用场合：如果工程涉及到特殊的环保要求。补充条款：乙方必须按照环保部门的要求，采取特殊环保措施，确保施工过程中不会污染环境。场合三：应用场合：工程需要在极端天气条件下施工。补充条款：如果遇到极端天气，乙方应制定相应的施工方案，并确保工人安全。附件列表：1.合同附件：A.施工图纸：确保乙方按照图纸施工。B.技术文件：包含所有必要的技术细节和标准。1.施工图纸2.技术文件3.工程进度计划4.环保措施方案5.夜间施工许可6.安全生