亲子活动中心装修发包合同

亲子活动中心装修发包合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同宗旨1.4合同效力第二章发包人义务2.1提供场地2.2办理相关手续2.3支付装修费用2.4保障施工安全第三章承包人义务3.1施工资质3.2施工方案3.3施工质量3.4施工进度3.5安全生产第四章装修工程内容4.1装修范围4.2装修标准4.3装修材料4.4装修工艺第五章合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3付款方式5.4尾款支付第六章工期及进度6.1开工日期6.2竣工日期6.3工期延误6.4工期提前第七章质量保证7.1质量标准7.2质量监督7.3质量保修7.4质量争议解决第八章安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全监管8.3环保要求8.4安全事故处理第九章合同的变更和解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更和解除的条件9.4变更和解除的程序第十章违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约责任认定及赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止12.3合同解除第十三章其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同附件第十四章附则14.1合同的修改和补充14.2合同解除后的善后处理14.3合同的废止和替代14.4合同签订日期及地点合同编号：_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：详细名称1.1.2承包人：详细名称1.2合同标的1.3合同宗旨1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2本合同的失效条件第二章发包人义务2.1提供场地2.1.1发包人应保证场地的合法性2.1.2发包人应提供场地相关资料2.2办理相关手续2.2.1发包人负责办理施工所需的相关审批手续2.2.2发包人应承担因手续不齐全造成的费用和责任2.3支付装修费用2.3.1发包人应按时支付合同约定的装修费用2.3.2发包人支付费用的支付方式和支付时间2.4保障施工安全2.4.1发包人应确保施工现场的安全2.4.2发包人应承担因安全措施不力造成的损失第三章承包人义务3.1施工资质3.1.1承包人应具备相应的施工资质3.1.2承包人应提供相应的资质证明文件3.2施工方案3.2.1承包人应提供详细的施工方案3.2.2发包人应在规定时间内审批施工方案3.3施工质量3.3.1承包人应保证施工质量3.3.2发包人应按约定对施工质量进行验收3.4施工进度3.4.1承包人应按合同约定的工期完成施工3.4.2承包人应承担因工期延误造成的违约责任3.5安全生产3.5.1承包人应遵守安全生产的相关规定3.5.2承包人应承担因安全生产问题造成的损失第四章装修工程内容4.1装修范围4.1.1承包人应按照合同约定的范围进行装修4.1.2发包人应提供装修范围的具体描述4.2装修标准4.2.1承包人应按照合同约定的标准进行施工4.2.2发包人应提供装修标准的具体描述4.3装修材料4.3.1承包人应使用合同约定的装修材料4.3.2发包人应提供装修材料的具体描述4.4装修工艺4.4.1承包人应按照合同约定的工艺进行施工4.4.2发包人应提供装修工艺的具体描述第五章合同价格5.1合同总价5.1.1承包人应按照合同约定的总价完成施工5.1.2发包人应支付合同总价5.2价格调整5.2.1合同总价在特定条件下的调整方式5.2.2价格调整的程序和时间5.3付款方式5.3.1发包人应按照约定的方式支付款项5.3.2付款的具体时间和数额5.4尾款支付5.4.1承包人完成施工后，发包人支付尾款5.4.2尾款支付的具体时间和数额第六章工期及进度6.1开工日期6.1.1承包人应按照合同约定的日期开工6.1.2开工日期的调整程序和条件6.2竣工日期6.2.1承包人应按照合同约定的日期竣工6.2.2竣工日期的调整程序和条件6.3工期延误6.3.1工期延误的责任和损失赔偿6.3.2工期延误的解决方式6.4工期提前6.4.1工期提前的责任和利益分配6.4.2工期提前的解决方式第八章安全生产与环保8.1安全生产责任8.1.1承包人应全面负责施工过程中的安全生产8.1.2发包人应监督承包人的安全生产措施8.2安全监管8.2.1承包人应定期进行安全检查8.2.2发包人应定期对施工现场进行安全检查8.3环保要求8.3.1承包人应遵守国家和地方的环保法规8.3.2承包人应采取措施防止污染和损害8.4安全事故处理8.4.1安全事故的应急处理程序8.4.2安全事故的责任认定和赔偿第九章合同的变更和解除9.1合同变更9.1.1合同变更的条件9.1.2合同变更的程序9.2合同解除9.2.1合同解除的条件9.2.2合同解除的程序9.3变更和解除的条件9.4变更和解除的程序第十章违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人违约的情形10.1.2发包人违约的责任10.2承包人违约10.2.1承包人违约的情形10.2.2承包人违约的责任10.3违约责任认定及赔偿10.3.1违约责任的认定10.3.2违约赔偿的计算和支付第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过协商解决争议11.2仲裁11.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力11.3诉讼11.3.1在仲裁裁决前，任何一方均可向人民法院提起诉讼11.3.2诉讼应在合同履行地的人民法院进行第十二章合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2合同生效的前提条件12.2合同终止12.2.1合同终止的情形12.2.2合同终止的程序12.3合同解除12.3.1合同解除的情形12.3.2合同解除的程序第十三章其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容保密13.1.2保密信息的范围和保密期限13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重对方的知识产权13.2.2知识产权争议的解决方式13.3不可抗力13.3.1不可抗力的认定13.3.2不可抗力事件的后果处理13.4合同附件13.4.1附件的名称和数量13.4.2附件的生效和失效第十四章附则14.1合同的修改和补充14.1.1合同的书面修改和补充14.1.2修改和补充的生效条件14.2合同解除后的善后处理14.2.1解除合同后的清算和结算14.2.2解除合同后的权利和义务处理14.3合同的废止和替代14.3.1合同废止的条件14.3.2合同替代的程序14.4合同签订日期及地点14.4.1合同签订日期14.4.2合同签订地点合同编号：_________甲方（发包人）：_______________________签字：_______________________日期：_______________________乙方（承包人）：_______________________签字：_______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定的施工队伍甲方有权指定承包商使用的施工队伍，乙方应接受甲方的指定。如乙方拒绝接受甲方指定的施工队伍，甲方有权解除合同。1.2甲方对施工进度的要求甲方要求乙方在合同约定的工期内完成所有施工工作。如乙方未能按期完成，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。1.3甲方对施工质量的要求甲方要求乙方按照合同约定的质量标准完成施工。如乙方未能达到质量标准，甲方有权要求乙方重新施工，直到满足甲方要求为止。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方提供的施工方案乙方应向甲方提供详细的施工方案，包括施工工艺、施工进度计划和安全生产措施等。甲方有权对乙方的施工方案进行审核和修改。2.2乙方的施工质量和安全生产乙方应保证施工质量，并严格遵守安全生产规定。如乙方未能达到质量要求或发生安全事故，乙方应承担相应的责任。2.3乙方的材料和设备乙方应使用符合合同约定的材料和设备。如乙方使用不符合要求的材料和设备，甲方有权要求乙方更换或拆除。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如双方对中介费用的承担有争议，应通过友好协商解决。3.3第三方中介的解除甲方和乙方均有权书面通知解除第三方中介的合同。解除第三方中介的合同应遵循合同约定的程序和条件。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同主体资质证明文件2.施工方案详细描述3.装修材料和工艺具体描述4.安全生产措施和环保要求文件5.合同付款凭证和相关银行转账记录6.施工进度报告和安全生产报告7.合同变更和解除的书面协议8.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书9.合同签订的授权代表有效证明文件10.第三方中介的服务合同和相关费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未提供合法场地或资料不齐全未按约定时间完成审批手续指派的施工队伍不符合约定标准2.乙方违约行为未按约定时间完成施工未达到约定的质量标准使用不符合合同约定的材料和设备未能遵守安全生产规定导致安全事故3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理争议和问题未能按约定时间完成协调工作未遵守合同约定的程序和条件解除合同三、法律名词及解释：1.合同主体：指参与合同的双方当事人，即甲方（发包人）和乙方（承包人）2.施工方案：指乙方为完成合同约定的施工内容所制定的详细计划和工艺流程3.装修材料：指用于施工的各类建筑材料、装饰材料、五金配件等4.安全生产措施：指为预防安全事故而采取的组织措施、技术措施和安全防护设施5.违约行为：指合同当事人未能履行合同义务或履行义务不符合约定的行为6.争议解决：指合同当事人因履行合同发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决方案：协商确定合理的延期时间，并根据延期天数调整合同价格2.质量问题解决方案：及时停工修复，直至符合质量标准，修复费用由责任方承担3.材料和设备不符合要求解决方案：立即更换符合合同约定的材料和设备，并向甲方报告原因4.安全事故发生解决方案：立即启动应急预案