建设工程各类合同模板_第1页
建设工程各类合同模板_第2页
建设工程各类合同模板_第3页
建设工程各类合同模板_第4页
建设工程各类合同模板_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程各类合同模板合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜,经友好协商,达成一致,签订本合同。

一、工程内容

1.1本工程的名称为:__________。

1.2本工程的地点为:__________。

1.3本工程的范围及规模为:__________。

1.4本工程的工期为:__________。

1.5本工程的质量标准为:__________。

二、合同金额

2.1本合同的金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2.2乙方报价应包含完成本工程所需的一切费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、管理费、利润等。

三、付款方式

3.1甲方支付乙方工程款项,按以下进度支付:

(1)合同签订后七个工作日内,支付合同金额的__________%;

(2)工程进度达到__________时,支付合同金额的__________%;

(3)工程验收合格后,支付合同金额的__________%;

(4)剩余款项在质保期内无质量问题的情况下支付。

3.2甲方支付乙方款项时,乙方应提供等额的发票。

四、工程质量及验收

4.1乙方应按照约定的工程范围和质量标准完成本工程。

4.2工程验收分为初步验收和最终验收,具体验收标准和程序如下:

(1)初步验收:在工程进度达到__________时,由甲方组织验收,乙方应按照约定提供相关资料和配合验收;

(2)最终验收:在工程完成后,由甲方组织验收,乙方应按照约定提供相关资料和配合验收。

4.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求整改,并承担由此产生的费用。整改后仍不合格的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

五、合同的变更、解除和终止

5.1合同的变更、解除和终止,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

5.2乙方如遇不可抗力等因素,影响本工程的正常进行,应及时通知甲方,并按照约定承担相应的责任。

六、违约责任

6.1乙方如未能按照约定的工期、质量标准完成本工程,应承担违约责任,具体违约金数额和计算方式如下:

(1)每延期一天,乙方应向甲方支付合同金额的__________%作为违约金;

(2)如工程质量不符合约定,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。

6.2甲方如未能按照约定的付款进度支付乙方款项,应承担违约责任,具体违约金数额和计算方式如下:

(1)每延期一天,甲方应向乙方支付合同金额的__________%作为违约金。

七、争议解决

7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

授权代表(签字):__________授权代表(签字):__________

签订日期:__________签订日期:__________

附件:

附件1:工程图纸

附件2:工程预算书

附件3:材料及设备清单

附件4:验收标准及程序

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

第三方主体(以下简称“第三方”):__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜,经友好协商,达成一致,签订本合同。同时,甲方引入第三方作为担保和质量保证的主体,以保障甲方的权益。

一、工程内容

1.1本工程的名称为:__________。

1.2本工程的地点为:__________。

1.3本工程的范围及规模为:__________。

1.4本工程的工期为:__________。

1.5本工程的质量标准为:__________。

二、第三方主体的责权利

2.1第三方作为担保和质量保证的主体,应确保乙方的施工质量和进度,如乙方出现违约行为,第三方应承担相应的责任。

2.2第三方应提供合格的施工人员,并负责对其进行管理和培训,确保施工人员的技能和素质符合工程要求。

2.3第三方应按照约定的进度和质量标准完成本工程,并承担由于其原因导致的工程delay或质量不符合约定的责任。

2.4第三方应接受甲方的监督和检查,并按照甲方的要求提供相关资料和配合验收。

三、甲方的权益保障

3.1甲方有权根据合同约定和法律规定,对乙方和第三方的履行情况进行监督和检查,并要求乙方和第三方按照约定的进度和质量标准完成本工程。

3.2甲方有权根据合同约定和法律规定,要求乙方和第三方承担违约责任,包括但不限于延长工期、支付违约金、赔偿损失等。

3.3甲方有权根据合同约定和法律规定,解除合同并要求乙方和第三方承担相应的违约责任。

3.4甲方有权根据合同约定和法律规定,要求第三方提供合格的施工人员和材料,并对其进行管理和培训。

四、乙方的违约及限制条款

4.1乙方如未能按照约定的工期、质量标准完成本工程,应承担违约责任,具体违约金数额和计算方式如下:

(1)每延期一天,乙方应向甲方支付合同金额的__________%作为违约金;

(2)如工程质量不符合约定,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。

4.2乙方应按照甲方的要求提供相关资料和配合验收,如乙方未按照要求提供资料或拒绝配合验收,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

4.3乙方不得将本工程的施工权利转让给其他主体,如乙方违反该规定,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

五、合同的变更、解除和终止

5.1合同的变更、解除和终止,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

5.2乙方如遇不可抗力等因素,影响本工程的正常进行,应及时通知甲方,并按照约定承担相应的责任。

六、争议解决

6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方持一份。

7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

第三方(盖章):__________授权代表(签字):__________

签订日期:__________签订日期:__________

附件:

附件1:工程图纸

附件2:工程预算书

附件3:材料及设备清单

附件4:验收标准及程序

第三方介入的意义和目的在于为甲方提供更多的保障和权益,确保工程的质量和进度。第三方作为担保和质量保证的主体,应承担由于乙方违约导致的工程delay或质量不符合约定的责任。同时,甲方作为主导方,有权对乙方和第三方的履行情况进行监督和检查,并要求其承担违约责任。通过引入第三方主体,甲方能够更好地保护自身的权益,确保工程的顺利进行和按时完成。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

乙方(以下简称“乙方”):__________

甲方(以下简称“甲方”):__________

第三方主体(以下简称“第三方”):__________

鉴于甲方需要进行某项工程(以下简称“工程”),乙方具备完成该工程的能力,双方经协商一致,同意就工程的完成签订本合同。同时,为保证工程质量和进度,乙方引入第三方作为担保和质量保证的主体。

一、工程内容与范围

1.1工程的名称:__________

1.2工程的地点:__________

1.3工程的内容与范围:__________

1.4工程的工期:__________

1.5工程的质量标准:__________

二、乙方的权利与义务

2.1乙方应按合同约定及法律规定完成工程,并应保证工程的质量和进度。

2.2乙方有权要求甲方按合同约定支付进度款和到期工程款。

2.3乙方有权要求甲方提供为完成工程所必需的条件,包括但不限于场地、水源、电源、道路等。

2.4乙方有权要求甲方按照合同约定履行其义务,包括但不限于提供设计图纸、技术资料、工程款支付等。

三、甲方的违约及限制条款

3.1甲方如未能按合同约定支付进度款和到期工程款,应承担违约责任,并支付违约金。

3.2甲方如未能按合同约定履行其义务,应承担违约责任,并支付违约金。

3.3甲方如未能按合同约定提供为完成工程所必需的条件,乙方有权暂停工程,并要求甲方承担相应责任。

四、第三方的责权利

4.1第三方作为担保和质量保证的主体,应确保乙方按合同约定完成工程,并保证工程的质量和进度。

4.2第三方应承担由于乙方违约导致的工程delay或质量不符合约定的责任。

4.3第三方应接受甲方的监督和检查,并按照甲方的要求提供相关资料和配合验收。

五、合同的变更、解除和终止

5.1合同的变更、解除和终止,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

5.2乙方如遇不可抗力等因素,影响工程的正常进行,应及时通知甲方,并按照约定承担相应责任。

六、争议解决

6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方持一份。

7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

第三方(盖章):__________授权代表(签字):__________

签订日期:__________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论