买房送装修合同模板

买房送装修合同模板第一篇范文：合同编号：[请插入具体编号]

合同名称：买房送装修合同

甲方（卖方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（买方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

鉴于甲方为房地产开发商，拥有房屋出售的权利，并计划对购买房屋的乙方提供装修服务；乙方愿意购买甲方的房屋，并接受甲方提供的装修服务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条房屋买卖

1.1甲方同意出售位于[房屋地址]的房屋一套（以下简称“房屋”）给乙方。

1.2房屋的具体情况如下：

房号：[房号]

面积：[面积]平方米

户型：[户型]

房价：[房价]元/平方米

总价：[总价]元（大写：[总价大写]）

1.3乙方同意购买上述房屋，并按本合同约定支付房价。

第二条装修服务

2.1甲方同意在乙方购买房屋后，提供装修服务，包括设计、施工、材料供应等。

2.2装修的具体要求、标准和费用等，详见附件一《装修方案及费用明细》。

第三条合同价格

3.1房屋总价已包含装修费用。乙方在购买房屋时，无需另行支付装修费用。

3.2乙方应按照本合同约定的时间和方式支付房价。

第四条交付及验收

4.1甲方应按照本合同约定的时间将房屋及装修完成后的状况交付给乙方。

4.2乙方应在收到房屋及装修完成后七个工作日内进行验收。如有问题，乙方有权要求甲方进行修复或调整。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

5.2如甲方未能按照约定时间交付房屋或装修完成，应按日向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

第六条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋及装修工程交付完毕之日终止。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

甲方代表（签名）：_______________

乙方代表（签名）：_______________

签订日期：[签订日期]

附件一：《装修方案及费用明细》

[在此处插入装修方案及费用明细]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[请插入具体编号]

合同名称：买房送装修合同

甲方（卖方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（买方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

第三方（装修公司）：[第三方全称]

地址：[第三方地址]

联系方式：[第三方联系方式]

鉴于甲方为房地产开发商，拥有房屋出售的权利，并计划对购买房屋的乙方提供装修服务；乙方愿意购买甲方的房屋，并接受甲方提供的装修服务；第三方作为专业的装修公司，具备装修设计和施工的能力，甲方选择第三方作为装修服务的提供方。双方为明确各方权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条房屋买卖

1.1甲方同意出售位于[房屋地址]的房屋一套（以下简称“房屋”）给乙方。

1.2房屋的具体情况如下：

房号：[房号]

面积：[面积]平方米

户型：[户型]

房价：[房价]元/平方米

总价：[总价]元（大写：[总价大写]）

1.3乙方同意购买上述房屋，并按本合同约定支付房价。

第二条装修服务及第三方责任

2.1甲方同意在乙方购买房屋后，指定第三方为乙方提供装修服务，包括设计、施工、材料供应等。

2.2第三方作为专业的装修公司，应按照甲方提供的装修方案和费用明细，向乙方提供装修服务。第三方应保证装修质量，按照约定的时间节点完成装修工程。

2.3第三方应承担因自身原因导致装修质量问题或延误工期的责任。如因乙方原因导致装修质量问题或延误工期，甲方有权要求乙方承担相应责任。

第三条甲方权益保护

3.1甲方有权对第三方提供的装修服务进行监督和检查，确保装修质量符合约定标准。

3.2甲方有权要求第三方按照约定时间完成装修工程，如第三方未能按约定时间完成，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

3.3甲方有权要求第三方对装修过程中出现的问题进行及时修复和调整。

第四条乙方的违约及限制条款

4.1乙方应按照本合同约定的时间和方式支付房价。如乙方未能按照约定时间支付房价，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

4.2乙方应按照本合同约定的时间和方式接受甲方的房屋及装修服务。如乙方未能按照约定时间接受房屋及装修服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

4.3乙方不得擅自改变房屋结构和装修方案，如乙方违反此约定，甲方有权要求乙方承担相应责任。

第五条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第六条其他约定

6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋及装修工程交付完毕之日终止。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

第三方（盖章）：_______________

甲方代表（签名）：_______________

乙方代表（签名）：_______________

第三方代表（签名）：_______________

签订日期：[签订日期]

附件一：《装修方案及费用明细》

[在此处插入装修方案及费用明细]

第三方介入的意义和目的：

第三方作为专业的装修公司，具有丰富的装修经验和专业技能，能够为乙方提供高质量的装修服务。第三方介入本合同，有利于确保装修质量，提高装修效率，同时也可以为甲方和乙方提供专业化的建议和指导。第三方介入本合同，可以作为独立的第三方主体，对甲方和乙方的权利义务进行监督和协调，保障甲方的权益，同时也可以维护乙方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为房地产开发商，拥有房屋出售的权利，同时也有责任确保乙方购买的房屋质量和装修质量。甲方为主导本合同，有利于确保乙方的权益得到保障，同时也可以维护甲方的合法权益。甲方为主导本合同，可以确保装修服务符合甲方的要求和标准，同时也可以提高装修效率，确保装修工程按时完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[请插入具体编号]

合同名称：买房送装修合同

甲方（卖方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（买方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

第三方（装修公司）：[第三方全称]

地址：[第三方地址]

联系方式：[第三方联系方式]

鉴于甲方为房地产开发商，拥有房屋出售的权利，并计划对购买房屋的乙方提供装修服务；乙方愿意购买甲方的房屋，并接受甲方提供的装修服务；第三方作为专业的装修公司，具备装修设计和施工的能力，乙方选择第三方作为装修服务的提供方。双方为明确各方权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条房屋买卖

1.1甲方同意出售位于[房屋地址]的房屋一套（以下简称“房屋”）给乙方。

1.2房屋的具体情况如下：

房号：[房号]

面积：[面积]平方米

户型：[户型]

房价：[房价]元/平方米

总价：[总价]元（大写：[总价大写]）

1.3乙方同意购买上述房屋，并按本合同约定支付房价。

第二条装修服务及第三方责任

2.1甲方同意在乙方购买房屋后，指定第三方为乙方提供装修服务，包括设计、施工、材料供应等。

2.2第三方作为专业的装修公司，应按照乙方和甲方的约定，向乙方提供装修服务。第三方应保证装修质量，按照约定的时间节点完成装修工程。

2.3第三方应承担因自身原因导致装修质量问题或延误工期的责任。如因甲方原因导致装修质量问题或延误工期，乙方有权要求甲方承担相应责任。

第三条乙方权益保护

3.1乙方有权对第三方提供的装修服务进行监督和检查，确保装修质量符合约定标准。

3.2乙方有权要求第三方按照约定时间完成装修工程，如第三方未能按约定时间完成，乙方有权要求第三方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

3.3乙方有权要求第三方对装修过程中出现的问题进行及时修复和调整。

第四条甲方的违约及限制条款

4.1甲方应按照本合同约定的时间和方式交付房屋给乙方。如甲方未能按照约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的[百分比]%。

4.2甲方应确保房屋及装修工程符合本合同约定的质量标准。如甲方未能确保房屋及装修工程质量，乙方有权要求甲方承担相应责任。

4.3甲方不得擅自变更房屋结构和装修方案，如甲方违反此约定，乙方有权要求甲方承担相应责任。

第五条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第六条其他约定

6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋及装修工程交付完毕之日终止。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

第三方（盖章）：_______________

甲方代表（签名）：_______________

乙方代表（签名）：_______________

第三方代表（签名）：_______________

签订日期：[签订日期]

附件一：《装修方案及费用明细》

[在此处插入装修方案及费用明细]

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为房屋的购买方，有权对房屋的装修服务和质量提出要求。乙方为主导本合同，有利于确保乙方的权益得到保障，同时