工商建设工程合同模板

工商建设工程合同模板合同编号：__________

工商建设工程合同模板

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工商建设工程的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程单价：__________

1.5工程总价：__________

二、工程进度与质量

2.1乙方应当按照约定的工期完成工程。具体工期要求如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.2乙方应当保证工程质量，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程验收合格标准如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.3乙方应当按照约定的工程进度完成相应工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

3.1甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。付款节点和付款比例如下：

（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；

（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；

（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。

3.2甲方支付工程款时，乙方应当向甲方提供等额的税务发票。

四、合同的解除和终止

4.1在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。

4.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同。

4.3甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）工程进度未达到约定节点，按照未完成工程价值的2%计算；

（2）工程质量不符合约定，按照工程价款的5%计算。

5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）未按约定时间支付工程款，按照应付款项的1%计算；

（2）未支付工程款，按照未支付工程价款的5%计算。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：

1.工程设计文件

2.工程预算书

3.施工图纸

4.相关法律法规、行业标准及甲方要求

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

工商建设工程合同模板

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

第三方（监理方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工商建设工程的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程单价：__________

1.5工程总价：__________

二、工程进度与质量

2.1乙方应当按照约定的工期完成工程。具体工期要求如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.2乙方应当保证工程质量，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程验收合格标准如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.3乙方应当按照约定的工程进度完成相应工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

3.1甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。付款节点和付款比例如下：

（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；

（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；

（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。

3.2甲方支付工程款时，乙方应当向甲方提供等额的税务发票。

四、甲方权益保障

4.1乙方应当接受第三方的监理，确保工程按照约定的标准进行。

4.2乙方应当服从甲方的现场管理，遵守甲方的规章制度。

4.3乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并承担违约责任。

4.4乙方在合同履行过程中，如发生侵权行为，甲方有权要求乙方立即停止侵权行为，并承担相应的法律责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）工程进度未达到约定节点，按照未完成工程价值的2%计算；

（2）工程质量不符合约定，按照工程价款的5%计算。

5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）未按约定时间支付工程款，按照应付款项的1%计算；

（2）未支付工程款，按照未支付工程价款的5%计算。

六、第三方监理职责

6.1第三方作为监理方，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合甲方要求。

6.2第三方应当定期向甲方报告工程进度、质量等情况。

6.3第三方在发现乙方有违约行为时，有权要求乙方立即纠正，并及时通知甲方。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

第三方（盖章）：__________第三方代表（签名）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程设计文件

2.工程预算书

3.施工图纸

4.相关法律法规、行业标准及甲方要求

第三方介入的意义和目的：

第三方作为监理方，介入本合同，旨在确保工程质量、安全、进度等符合甲方要求，同时通过对乙方的监督和管理，保障甲方的权益。第三方具有独立性和公正性，能够客观评估乙方的施工情况，对乙方进行有效的监督和管理，确保工程顺利进行。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，在合同中明确以自身权益为主导，通过设定付款节点、付款比例、工期要求等条款，确保乙方的施工进度和质量。同时，甲方通过设定乙方的违约责任、限制条款等，保障自身的权益。甲方的主导地位有助于确保工程按照约定的标准进行，同时也有利于维护自身的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

工商建设工程合同模板

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

第三方（监理方）：__________

鉴于甲方委托乙方进行工商建设工程，经双方友好协商，达成以下协议：

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程单价：__________

1.5工程总价：__________

二、工程进度与质量

2.1乙方应按照约定的工期完成工程。具体工期要求如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.2乙方应保证工程质量，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程验收合格标准如下：

（1）主体结构工程：__________

（2）装饰装修工程：__________

（3）设备安装工程：__________

2.3乙方应按照约定的工程进度完成相应工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

3.1甲方应按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。付款节点和付款比例如下：

（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；

（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；

（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。

3.2甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供等额的税务发票。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方提供施工所需的设计文件、预算书、施工图纸等相关资料。

4.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，如甲方迟延支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

4.3乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备、材料等资源。

4.4乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权要求乙方立即纠正，并承担违约责任。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）未按约定时间支付工程款，按照应付款项的1%计算；

（2）未支付工程款，按照未支付工程价款的5%计算。

5.2甲方未按照约定提供施工所需资源，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）未按约定时间提供资源，按照所需资源的合理价值计算；

（2）未提供资源，按照所需资源的合理价值的一定比例计算。

六、第三方监理职责

6.1第三方作为监理方，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合甲方要求。

6.2第三方应当定期向甲方报告工程进度、质量等情况。

6.3第三方在发现甲方有违约行为时，有权要求甲方立即纠正，并及时通知乙方。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

第三方（盖章）：__________第三方代表（签名）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程设计文件

2.工程预算书

3.施工图纸

4.相关法律法规、行业标准及甲方要求

乙方为主导的目的和意义：

乙