2024年工程分包合同参考模板（三篇）

第9页共9页2024年工程分包合同参考模板1、乙方需在每月特定日期前向甲方提交工程进度报表及中期支付证书，甲方在接收到材料后2天内进行审核，随后送交监理单位和业主进行核批。在具备竣工决算条件时，乙方需将相关资料提交甲方，甲方在10天内完成审核后转交监理单位和业主。2、工程价款结算：月度工程款结算，甲方在收到监理工程师的批准后5天内办理；竣工决算的结算，甲方在与业主的决算获得审计和批准后的10天内完成。3、工程价款支付：甲方在收到业主的预付款后5天内按比例支付给乙方；月度工程款支付，甲方在收到业主支付的工程款后5天内支付，支付比例为工程款的94%，扣除质保金、预付款退还、代付代扣款（如有）、罚款（如有）等；竣工决算后的余额及质保金在收到业主支付后10天内支付，支付比例根据双方竣工决算确定，若业主分期支付，甲乙双方按相同比例办理。甲方支付给乙方的工程款总额不得超过从业主处收到的工程款的94%。4、工程质量保修金：乙方需承担业主扣留的工程质量保修金，并在业主退还甲方后的10天内退还给乙方。5、材料供应：(1)所有材料由乙方自行采购，材料价格风险已包含在承包单价中，不进行调整。(2)乙方需按照设计图纸和规范要求采购材料，接受甲方的质量和技术监督，并提供合格证明及复验报告，对材料质量负责。乙方需对材料进行检验或试验，并提交相关资料，不合格材料不得使用。(3)乙方如需委托外部单位进行材料质量检测，由项目经理部对外签订合同，甲方对合同必要性进行审核，协助乙方审查合同条款。如发生合同纠纷，乙方需独立承担甲方的直接和间接损失。6、施工与设计变更：(1)甲方提供的设计图纸、说明和技术资料作为施工依据，未经许可，双方不得擅自修改。(2)施工中如需变更设计，乙方应按修改后的设计进行施工。(3)设计变更或业主、监理指示导致工程价款变动，乙方需在5天内书面通知甲方，由甲方整理后提交监理、业主核批。7、违约责任：(1)乙方不得拖欠民工工资，否则将被处以拖欠工资总额3倍的罚款。(2)乙方分包的工程不得转包或再分包，否则甲方有权终止合同。(3)乙方需更换不符合要求的现场负责人、技术负责人或工人，以满足施工需求。(4)因乙方原因导致工程质量不达标，甲方有权终止合同，乙方需承担返工费用。(5)乙方延误工期，每日支付10000元的逾期违约金，累计不超过合同总价的11%，从工程款中扣除。(6)安全处罚：死亡事故罚款5万元，重伤事故罚款1万元。(7)因乙方原因造成甲方声誉受损、业主或监理书面指责，乙方将面临5至20万元的罚款，并承担所有经济损失。(8)协商不成的违约情况，可向有管辖权的经济合同仲裁机构申请仲裁。8、其他：(1)乙方必须是甲方的合格供方，接受甲方管理。(2)特殊工种需持证上岗。(3)合同签订前，乙方需提供94万元的履约担保金。(4)乙方在施工过程中的一切经济和民事责任自负。(5)本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，工程完工验收合格、工程款结清、保修期满后终止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程分包合同参考模板（二）承包价款与支付结算规定一、承包价款的确定承包价款的计算依据为甲方与建设单位完成结算审计后所确认的费用。二、承包价款的支付与结算流程1.甲方根据建设单位对工程施工计量的认证结果，按照既定比例（____%）向乙方支付工程款。2.工程竣工后，甲方再次依据建设单位拨付的款项比例（____%）向乙方支付工程款。3.剩余款项待工程通过竣工验收，且承包人收到建设单位支付的工程结算款后，于____日内依据建设单位拨款额完成最终结算。第五条工程质量与检查验收标准1.乙方应遵循国家现行的施工及验收规范、评定标准以及设计变更洽商单等要求组织施工，确保工程达到建设单位及监理方认可的交工验收条件。2.乙方必须严格依据施工图纸、交底记录及甲方要求执行施工任务。未经甲方书面通知，不得擅自变更施工工序、质量标准、设计要求或进行材料替换。3.工程质量需满足建设方设定的合格率要求（____%）。4.乙方对施工质量问题承担无偿返修责任，并承担因自身原因导致的损失及费用扣除。甲方原因造成的损失，则由甲方自行承担。5.因甲方供应材料质量问题造成的损失，由甲方负责并承担整改费用。第六条机械设备与材料管理1.本工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方负责供应与管理。乙方需按照甲方制定的材料发放及使用管理规定领取、使用材料，避免浪费。因乙方原因造成的浪费，甲方有权按规定进行处罚。2.乙方应确保现场材料按甲方指定位置堆放，做到日用日清，保持施工现场整洁。3.乙方应及时退还未使用完的材料，并承担丢失剩余材料的原值损失。4.乙方需将施工剩余的废材料运送至甲方指定位置堆放，丢失者需按原值从承包款中扣除。5.乙方领用材料需与实际使用、剩余及废材料相符，不符情况按材料丢失处理。第七条安全生产与文明施工要求1.甲方需对乙方承担的工程进行安全交底，明确安全要求，并实施监督检查。2.乙方应严格遵守国家和地方安全施工规章制度及甲方发布的安全操作规程。因乙方违章作业或违反规定导致的人身伤亡事故，由乙方承担全部责任及损失。3.乙方需配合土建施工单位做好施工现场的维护和清洁工作。4.乙方特殊工种工人必须持证上岗，严禁无证人员从事非本专业工作。第八条工期延误处理1.分包人应依约按时开工。因以下原因导致的工期延误，经承包人确认后可相应顺延：承包人未按时提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地等，且分包人已书面申请但未获解决的。分包人应在情况发生后____日内书面报告承包人。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。逾期未提交报告的，视为未影响工期。2.分包人未能按期竣工或未获承包人同意顺延工期的，应承担违约责任。第九条合同解除条件1.乙方出现以下情形之一时，甲方有权解除合同：未按设计规范要求施工，监理下发整改通知达____次。延期十天未进场施工或拖延工期达施工进度计划同期期限____%。发生重大工伤事故或事故处理不当影响工程进度或受害人向甲方主张权利。拖欠材料、人工费用未及时处理导致相关人员向甲方主张权利。2.甲方未按合同要求拨付工程款达应拨付额____%以上的，乙方有权解除合同。3.乙方应在合同解除后____日内完成清场工作。每逾期一天，需按总工程价款的____%向甲方支付违约金。第十条违约责任（具体条款根据合同内容详细规定）第十一条争议解决方法1.合同履行过程中发生纠纷时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，可向合同签订地、合同履行地或被告住所地人民法院提起诉讼。2.乙方因工程需要以甲方名义提起诉讼时，甲方应提供协助。相关费用（如律师代理费、诉讼费、保全费等）由乙方承担。第十二条合同份数与生效本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。第十三条未尽事宜本协议未尽事宜由双方协商解决。甲方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：____年____月____日2024年工程分包合同参考模板（三）甲方：_____法定代表人：_____地址：_____乙方：_____法定代表人：_____联系住址：_____为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。第一条分包项目1.工程名称：________________________________________。2.项目地点：________________________________________。3.分包范围：________________________________________。4.施工内容：________________________________________。第二条分包方式分包方式为_________________________________________。第三条分包工程造价分包工程总造价455000人民币____元整(大写：_____肆拾伍万伍仟)，工程量及材料单价略。第四条工程款支付办法本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：_____SYZS_____20_____0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_____户名：_____账号：_____)。1、合同签订，乙方按合同要求全部完成，并经房产公司验收合格后支付乙方合同总价的60%;2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。第五条工期施工工期：_____从____年____月____日起至____年____月____日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。第六条质量要求工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。第七条工程保修保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。第八条违约责任1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。第九条保密一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条陈述和保证1.甲方向乙方陈述和保证如下：_____其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。2.乙方向甲方陈述和保证如下：_____其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。第十一条不可抗力1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十二条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十三条法律适用与纠纷解决方式1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第_____种方式解决：_____将争议提交_____仲裁委员会仲裁;依法向____人民法院提起诉讼。第十四条附则1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。