高端会所软装设计施工合同_第1页
高端会所软装设计施工合同_第2页
高端会所软装设计施工合同_第3页
高端会所软装设计施工合同_第4页
高端会所软装设计施工合同_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高端会所软装设计施工合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同履行地点1.5合同解释权第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算2.5项目时间表第三章设计要求3.1设计风格3.2设计理念3.3设计方案提交3.4设计修改与确认3.5设计版权归属第四章施工要求4.1施工标准4.2施工材料4.3施工质量控制4.4施工安全防护4.5施工进度管理第五章质量保修5.1保修期限5.2保修范围5.3保修责任5.4保修流程5.5保修费用第六章合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3进度付款6.4竣工付款6.5违约金计算第七章合同的变更和解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序7.5合同解除后的责任处理第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿金额8.4违约金的支付方式8.5违约与赔偿的争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3仲裁费用9.4仲裁裁决的执行9.5仲裁结果的终局性第十章合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更程序10.4合同终止条件10.5合同终止后的权利义务处理第十一章合同的附则11.1合同的保管11.2合同的复制11.3合同的传递11.4合同的解除11.5合同的终止第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3广告宣传12.4合作推广12.5行业规范遵守第十三章附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3材料清单13.4工程量清单13.5其他与合同相关的文件第十四章签署页14.1甲方(委托方)签字盖章14.2乙方(施工方)签字盖章14.3见证方签字盖章(如有)14.4合同签订日期14.5合同编号合同编号_________第一章总则第一条款合同当事人第二条款合同签订日期2.1本合同由双方于_________年____月____日签订。第三条款合同生效日期3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第四条款合同履行地点4.1本合同的履行地点为_________。第五条款合同解释权5.1本合同的解释权归双方共同所有。第二章项目概述第一条款项目名称1.1本项目名称为高端会所软装设计施工项目。第二条款项目地点2.1本项目位于_________。第三条款项目规模3.1本项目规模为_________。第四条款项目预算4.1本项目预算为人民币(大写):_________元整(小写):_________元。第五条款项目时间表5.1项目启动日期为_________年____月____日,预计竣工日期为_________年____月____日。第三章设计要求第一条款设计风格1.1设计风格要求为_________。第二条款设计理念2.1设计理念要求体现_________。第三条款设计方案提交3.1乙方应在_________年____月____日前向甲方提交完整的设计方案。第四条款设计修改与确认4.1甲方对设计方案有权提出修改意见,乙方应根据甲方意见进行修改并确认。第五条款设计版权归属5.1设计版权归甲方所有。第四章施工要求第一条款施工标准1.1施工应严格按照_________标准进行。第二条款施工材料2.1乙方应使用符合_________标准的施工材料。第三条款施工质量控制3.1乙方应保证施工质量,并接受甲方的监督和检查。第四条款施工安全防护4.1乙方应采取_________的安全防护措施,确保施工过程中的安全。第五条款施工进度管理5.1乙方应按照项目时间表保证施工进度,确保项目按时完成。第五章质量保修第一条款保修期限1.1保修期限为_________年。第二条款保修范围2.1保修范围包括但不限于_________。第三条款保修责任3.1乙方应对保修期内出现的质量问题负责修复或更换。第四条款保修流程4.1甲方发现质量问题后,应_________天内通知乙方,并提供详细问题说明。第五条款保修费用5.1保修费用由乙方承担。第八章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任认定2.1违约方应承担因此给守约方造成的直接经济损失和相应的违约金。第三条款违约赔偿金额3.1违约方应赔偿守约方的经济损失,计算方式为:_________。第四条款违约金的支付方式4.1违约方应按照守约方的要求,以现金或转账方式支付违约金。第五条款违约与赔偿的争议解决5.1违约与赔偿的争议应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决第一条款争议解决方式1.1双方发生合同争议时,应通过友好协商解决。第二条款仲裁机构2.1如协商不成,任何一方均有权向_________仲裁委员会申请仲裁。第三条款仲裁费用3.1仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担。第四条款仲裁裁决的执行4.1仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第五条款仲裁结果的终局性5.1双方均不得就仲裁事项向法院起诉,也不得向其他机构提出重复请求。第十章合同的生效、变更和终止第一条款合同生效条件1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同生效时间2.1本合同自_________年____月____日起生效。第三条款合同变更程序3.1任何一方提出合同变更要求时,应书面形式通知对方,经双方协商一致后签署书面变更协议。第四条款合同终止条件第五条款合同终止后的权利义务处理5.1合同终止后,双方应按照合同约定处理未了事宜,包括但不限于_________。第十一章合同的附则第一条款合同的保管1.1双方均应妥善保管本合同及其相关文件。第二条款合同的复制2.1任何一方如需复制本合同,应事先征得对方同意,并保证复制品的准确性。第三条款合同的传递3.1本合同的传递应通过_________方式进行,以确保合同内容的保密性和完整性。第四条款合同的解除4.1合同解除应遵循合同约定和法律规定,经双方协商一致并签署书面解除协议。第五条款合同的终止5.1合同终止应遵循合同约定和法律规定,经双方协商一致并签署书面终止协议。第十二章其他约定第一条款知识产权保护1.1双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得使用对方的商标、专利等技术信息。第二条款保密条款2.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密,违反保密义务的,应承担违约责任。第三条款广告宣传3.1未经对方书面同意,任何一方不得使用对方的名义进行广告宣传。第四条款合作推广4.1双方可以协议一致进行合作推广,具体方式及权益分配由双方另行协商确定。第五条款行业规范遵守5.1双方应遵守相关行业的法律法规和行业规范,合法经营。第十三章附件第一条款附件内容1.1附件为本合同的组成部分,包括但不限于设计方案、施工图纸、材料清单等。第二条款附件的效力2.1附件的效力与本合同相同,双方应按照附件约定履行各自的权利义务。第十四章签署页第一条款甲方(委托方)签字盖章1.1第二条款乙方(施工方)签字盖章2.1第三条款见证方签字盖章(如有)3.1第四条款合同签订日期4.1第五条款合同编号5.1多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方应根据甲方的要求采购材料,并保证材料质量符合项目要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保施工质量符合设计要求。甲方提出的合理修改意见,乙方应予以采纳并及时调整。1.3甲方变更权甲方在本合同履行过程中,有权根据项目需要对设计方案和施工内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整设计和施工计划。附加条款二:乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术支持乙方应提供专业的设计和技术支持,确保项目顺利进行。乙方应在项目启动前向甲方提供详细的设计方案和施工计划。2.2乙方进度汇报乙方应定期向甲方汇报项目进展情况,确保甲方了解项目动态。乙方应在项目关键节点提前通知甲方,以便甲方进行相应的协调和决策。2.3乙方保密义务乙方应对项目的技术和商业信息保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。乙方应采取措施保护甲方的知识产权,防止设计和技术被侵权。附加条款三:第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系,确保项目顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理双方的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。报酬金额和支付方式应在合同中明确约定。3.3第三方中介的权益保护第三方中介在履行合同过程中,应遵守相关法律法规,保护自身合法权益。第三方中介有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。3.4第三方中介的退出机制如第三方中介未能履行合同约定,甲方和乙方均有权要求其退出项目。第三方中介的退出应遵循合同约定和法律规定。3.5第三方中介的责任限制第三方中介应对因自身原因导致的合同履行错误承担责任。第三方中介不应对甲方和乙方的间接损失负责。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计方案2.施工图纸3.材料清单4.工程量清单5.付款凭证6.进度报告7.变更请求8.违约通知书9.保修记录10.仲裁裁决书11.法院判决书12.合同履行证明13.项目验收报告14.合同解除协议15.知识产权证书二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款。2.甲方未按约定提供设计所需的资料或信息。3.甲方未按约定时间提供施工场地或施工条件。4.乙方未按约定时间完成设计或施工任务。5.乙方未按约定标准使用材料或施工质量不符合要求。6.乙方未按约定保护甲方的商业秘密或知识产权。7.任何一方未按约定履行合同义务,导致合同无法履行或损失。三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方为实现特定目的,明确相互权利义务的协议。3.违约金:违约方因违约行为而应支付给守约方的经济赔偿。4.保修:乙方对施工质量提供的免费修复或更换服务。5.仲裁:通过仲裁委员会对合同争议进行公正裁决的方式。6.诉讼:通过法院对合同争议进行司法审判的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.设计变更:如甲方提出设计变更,乙方应评估变更对进度和成本的影响,并与甲方协商确定变更方案。2.材料供应问题:如乙方遇到材料供应问题,应及时与甲方沟通,寻找替代供应商或调整施工计划。3.施工进度延误:如乙方因故导致施工进度延误,应立即通知甲方,并制定补救措施和时间表。4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论