美术馆改造工程发包协议

美术馆改造工程发包协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误第四章工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保修第五章合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3价款调整5.4工程决算第六章合同履行6.1发包人义务6.2承包人义务6.3合同变更6.4合同解除第七章违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密第十一章知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权使用11.3侵权责任第十二章附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解除第十三章合同争议的解决13.1争议的解决方式13.2仲裁机构的选择13.3诉讼管辖法院的选择第十四章合同的签署14.1签署时间和地点14.2签署人14.3签署文件的份数和保管合同编号：_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同签订依据1.2.1依据中华人民共和国相关法律法规1.2.2依据双方协商一致的原则1.3合同宗旨1.3.1确保美术馆改造工程的顺利进行1.3.2保障双方的合法权益第二章工程概述2.1工程名称：_________美术馆改造工程2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容2.4.1改造项目一：_________2.4.2改造项目二：_________2.4.3改造项目三：_________第三章合同工期3.1开工日期：_________3.2竣工日期：_________3.3工期延误3.3.1延误原因：_________3.3.2延误责任：_________3.3.3延误的后果：_________第四章工程质量4.1质量标准：_________4.2质量监督4.2.1监督机构：_________4.2.2监督方式：_________4.3质量保修4.3.1保修期限：_________4.3.2保修范围：_________第五章合同价款5.1合同总价：_________5.2付款方式：_________5.2.1付款条件：_________5.2.2付款时间：_________5.3价款调整5.3.1调整条件：_________5.3.2调整方式：_________5.4工程决算5.4.1决算时间：_________5.4.2决算方式：_________第六章合同履行6.1发包人义务6.1.1提供施工场地：_________6.1.2按时支付工程款：_________6.2承包人义务6.2.1按期完成工程：_________6.2.2保证工程质量：_________6.3合同变更6.3.1变更条件：_________6.3.2变更程序：_________6.4合同解除6.4.1解除条件：_________6.4.2解除程序：_________第七章违约责任7.1发包人违约7.1.1违约行为：_________7.1.2违约责任：_________7.2承包人违约7.2.1违约行为：_________7.2.2违约责任：_________7.3违约赔偿7.3.1赔偿条件：_________7.3.2赔偿方式：_________第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁8.2.1双方同意，任何一方在争议发生后的一个月内未提出诉讼，则视为同意仲裁。8.2.2仲裁地点和机构：双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。第九章合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同变更9.2.1任何一方提出变更请求，应书面形式通知对方。9.2.2变更内容需经双方协商一致，并以书面形式修改合同。9.3合同终止9.3.1合同终止的条件：_________9.3.2合同终止后的处理：_________第十章保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密。10.1.2保密信息不包括公开信息或已为对方合法持有的信息。10.2保密期限10.2.1双方对保密信息的保密义务至合同终止后_________年。10.3违约保密10.3.1如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一章知识产权保护11.1知识产权归属11.1.1工程设计、施工图纸、技术规范等成果归_________方所有。11.1.2承包人对其施工过程中的技术创新享有知识产权。11.2知识产权使用11.2.1发包人不得未经承包人同意使用其专有技术。11.2.2承包人应保证其施工不侵犯他人的知识产权。11.3侵权责任11.3.1如承包人的行为导致侵权，发包人有权要求承包人承担侵权责任。第十二章附则12.1合同附件12.1.1附件一：工程详细设计图纸12.1.2附件二：施工技术规范12.1.3附件三：合同价款明细表12.2合同修改12.2.1合同的修改和补充必须以书面形式进行，经双方代表签字后生效。12.2.2修改和补充的内容与合同具有同等法律效力。12.3合同解除12.3.1合同解除的条件：_________12.3.2合同解除的程序：_________第十三章合同争议的解决13.1争议的解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。13.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁机构的选择13.2.1双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁。13.2.2仲裁地点：_________13.3诉讼管辖法院的选择13.3.1双方同意由_________人民法院管辖任何诉讼案件。第十四章合同的签署14.1签署时间和地点14.1.1合同签署时间为：_________14.1.2合同签署地点为：_________14.2签署人14.2.1发包人代表：_________14.2.2承包人代表：_________14.3签署文件的份数和保管14.3.1合同正本一式_________份，双方各执一份，其余份数由_________方保管。14.3.2所有签署文件的复印件均无效。多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.甲方变更权甲方在不违反合同约定的前提下，有权根据项目需要对工程内容、设计方案、施工进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知及时调整工程实施计划，并承担因变更引起的额外费用。2.甲方监督权甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，确保工程顺利进行。3.甲方验收权工程竣工后，甲方有权组织验收。乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担因工程质量不符合约定而产生的修复费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款1.乙方技术保障乙方应保证其提供的技术方案、设计图纸、施工工艺等符合国家相关法律法规和行业标准。如因乙方技术问题导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.乙方工期保障乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担违约责任。附加条款三：第三方中介的特殊条款1.第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用中介费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和金额。3.第三方中介违约责任如中介违反合同约定，导致合同无法履行或产生争议，中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权根据实际情况要求中介赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程详细设计图纸2.施工技术规范3.合同价款明细表4.工程变更记录5.工程验收报告6.保密协议7.知识产权声明8.保险证明文件9.履约保证金证明10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约未按约定时间支付工程款未提供施工场地或提供的场地不符合要求未履行合同约定的监督义务未按约定时间组织验收其他违反合同约定的行为2.乙方违约未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未保守甲方商业秘密和技术秘密未按照设计图纸和施工规范施工其他违反合同约定的行为3.第三方中介违约中介未履行协调职责，导致合同无法履行中介泄露甲方和乙方之间的商业秘密和技术秘密中介未公正、中立地处理合同履行过程中的争议其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定的一方行为。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的竣工日期。5.工程质量：工程满足合同约定的技术规范和质量标准。6.保密义务：双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密的保护。7.知识产权：双方在合同履行过程中创造的知识产权。8.第三方中介：协助甲方和乙方履行合同的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商确定合理的工程进度计划，采取措施加快工程进度。2.工程质量问题解决方案：及时检查和整改，不符合质量标准的地方进行修复，直至达到合同要求。3.保密义务违反解决方案：违约方承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。4.知识产权侵权解决方案：停止侵权行为，承担侵权责任，赔偿对方因此造成的