电力工程承包个人居间合同

电力工程承包个人居间合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止第二章居间人的义务与责任2.1居间服务的范围与内容2.2居间人的保密义务2.3居间人的合规行为2.4居间人不当行为的后果第三章承包人的义务与责任3.1承包人的资质与证明3.2承包人的施工要求3.3承包人的质量与安全责任3.4承包人的进度与交付第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2支付方式与时间4.3价格调整的条件与方式4.4违约金与赔偿第五章工期与维修期5.1工期的定义与规定5.2维修期的定义与规定5.3工期延误的处理5.4维修期内的责任与义务第六章合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序6.3合同变更与解除的法律后果6.4合同变更与解除的书面要求第七章违约责任7.1违约的定义与认定7.2违约责任的承担方式7.3违约金与赔偿限额7.4违约与侵权的选择适用第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁的申请与程序8.3诉讼的管辖法院8.4执行裁决的程序与方式第九章合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序9.2合同转让的通知义务9.3分包的允许与限制9.4分包合同的管理与责任第十章保险与安全保障10.1保险的责任与范围10.2保险的申请与购买10.3安全保障措施的落实10.4安全事故的处理程序第十一章环境保护与资源利用11.1环境保护的要求与标准11.2资源利用的合规与节约11.3环境保护责任的承担11.4环保事故的处理程序第十二章税务与财务12.1税务的遵守与申报12.2财务报告的要求与提交12.3审计与检查的权利12.4税务争议的处理程序第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的书面保存与复制13.3合同的修订与补充13.4合同解除后的权利与义务第十四章合同的附件14.1附件的定义与范围14.2附件的效力与解释14.3附件的修订与补充14.4附件的保管与使用合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（电力工程承包商）与乙方（居间人）就电力工程承包事宜所签订的合同。1.1.2本合同所用术语，如“甲方”、“乙方”、“工程”等，除非文中另有定义，否则均按照本章1.1.1的定义解释。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件包括合同、附件以及双方签署的补充协议等。1.3法律法规的适用1.3.1本合同的签订、效力、解释及履行均适用中华人民共和国的法律。1.3.2如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整，但不影响其他条款的有效性。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在履行完本合同约定的义务后，本合同自行终止。第二章居间人的义务与责任2.1居间服务的范围与内容2.1.1乙方作为居间人，负责为甲方寻找合适的电力工程施工合作伙伴。2.1.2乙方应保证其提供的合作方具备相应的资质与能力。2.2居间人的保密义务2.2.1乙方应对在居间过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。2.2.2乙方的保密义务在本合同终止后继续有效。2.3居间人的合规行为2.3.1乙方应在其居间活动中遵守相关法律法规及行业规范。2.3.2乙方不得利用本合同从事任何违法或违反社会公德的活动。2.4居间人不当行为的后果2.4.1如乙方因其故意或过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.4.2乙方如违反本合同的保密义务或合规要求，应承担相应的违约责任。第三章承包人的义务与责任3.1承包人的资质与证明3.1.1承包人应向甲方出示其有效的营业执照、资质证书等证明材料。3.1.2承包人应保证其资质与证明的真实性、合法性。3.2承包人的施工要求3.2.1承包人应按照甲方的要求及合同约定完成施工任务。3.2.2承包人应保证施工质量符合国家及行业相关标准。3.3承包人的质量与安全责任3.3.1承包人应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。3.3.2承包人应确保施工过程中的安全，防止事故的发生。3.4承包人的进度与交付3.4.1承包人应按照合同约定的时间表完成施工任务。3.4.2承包人应保证工程在约定时间内交付给甲方。第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.1.1承包人应按照合同约定的价格完成工程。4.1.2合同价格包括但不限于工程成本、利润及税费等。4.2支付方式与时间4.2.1甲方应按照合同约定的支付方式向承包人支付价款。4.2.2支付时间应按照合同约定的进度进行。4.3价格调整的条件与方式4.3.1如遇不可抗力等因素导致工程成本变动，双方可协商调整价格。4.3.2价格调整的方式、条件及金额由双方另行约定。4.4违约金与赔偿4.4.1如承包人未按约定完成工程，应支付违约金。4.4.2如甲方未按约定支付价款，应支付赔偿金。第五章工期与维修期5.1工期的定义与规定5.1.1工期是指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。5.1.2工期的具体规定见合同约定的条款。5.2维修期的定义与规定5.2.1维修期是指合同约定的工程交付后，承包人对工程进行保修的时间。5.2.2维修期的具体规定见合同约定的条款。5.3工期延误的处理5.第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁的申请与程序8.2.1双方同意，任何一方在争议发生后可向约定的仲裁委员会申请仲裁。8.2.2仲裁程序应按照仲裁委员会的规定进行。8.3诉讼的管辖法院8.3.1除非双方另有约定，合同签订地人民法院为诉讼的管辖法院。8.3.2双方认可上述管辖法院的权威性和合法性。8.4执行裁决的程序与方式8.4.1仲裁裁决或法院判决生效后，败诉方应按照裁决或判决的内容履行义务。8.4.2胜诉方有权向人民法院申请强制执行。第九章合同的转让与分包9.1合同转让的条件与程序9.1.1除非双方另有约定，合同不得转让给第三方。9.1.2如确需转让，转让方应通知对方，并经对方同意。9.2合同转让的通知义务9.2.1转让方应在合同转让前向对方发出书面通知。9.2.2对方应在收到通知后15日内回复，逾期未回复视为同意转让。9.3分包的允许与限制9.3.1承包人不得将其承包的全部或部分工程分包给第三方。9.3.2特殊情况如需分包，应事先征得甲方的书面同意。9.4分包合同的管理与责任9.4.1分包合同由承包人与分包方签订，但分包方应向甲方负责。9.4.2承包人应对分包方的行为承担连带责任。第十章保险与安全保障10.1保险的责任与范围10.1.1承包人应为其施工过程中的员工购买工伤保险。10.1.2承包人应购买工程保险，保障工程免受意外损失。10.2保险的申请与购买10.2.1承包人应按照合同约定的时间向保险公司申请购买保险。10.2.2承包人应将保险单副本提交给甲方备案。10.3安全保障措施的落实10.3.1承包人应制定并执行施工安全防护措施。10.3.2承包人应定期对员工进行安全培训。10.4安全事故的处理程序10.4.1发生安全事故时，承包人应立即采取措施防止事故扩大。10.4.2承包人应立即通知甲方和相关部门，并按照相关规定进行处理。第十一章环境保护与资源利用11.1环境保护的要求与标准11.1.1承包人应遵守国家及地方环境保护的相关法律法规。11.1.2承包人应按照甲方的要求采取环境保护措施。11.2资源利用的合规与节约11.2.1承包人应合理利用资源，避免浪费。11.2.2承包人应按照合同约定承担资源利用的相关责任。11.3环境保护责任的承担11.3.1承包人应对其施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。11.3.2承包人应对因其违法行为导致的的环境损害承担责任。11.4环保事故的处理程序11.4.1发生环保事故时，承包人应立即采取措施进行整改。11.4.2承包人应立即通知甲方和相关部门，并按照相关规定进行处理。第十二章税务与财务12.1税务的遵守与申报12.1.1承包人应按照国家的税务法律法规进行税务申报。12.1.2承包人应将税务申报文件副本提交给甲方备案。12.2财务报告的要求与提交12.2.1承包人应定期向甲方提交财务报告。12.2.2财务报告应包括利润表、资产负债表等甲方要求的内容。12.3审计与检查的权利12.3.1甲方有权对承包人的财务状况进行审计与检查。12多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程进度与质量的控制甲方有权对工程进度与质量进行不定期检查，以确保工程按合同约定顺利进行。如发现承包人未能按照约定完成工程或工程质量不符合合同要求，甲方有权要求承包人立即整改或采取补救措施。1.2甲方对工程材料的选择与验收甲方对工程所需材料有选择权，并有权对材料进行验收。承包人应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合国家及行业相关标准。如材料不符合要求，甲方有权要求承包人更换或退款。1.3甲方对工程变更的权力如因特殊情况或甲方的要求，需要对工程进行变更，甲方有权提出变更请求。变更请求应书面形式提交给承包人，并经双方协商一致后进行调整。变更导致的额外费用或工期延误应由双方协商解决。1.4甲方对工程安全的监督甲方有权对施工现场的安全情况进行监督。承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方要求，确保施工现场的安全。如发生安全事故，承包人应立即报告甲方，并按照相关规定进行处理。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对工程技术的指导与监督乙方有权对工程的施工技术进行指导与监督，以确保工程质量符合合同要求。如发现承包人未能按照约定技术标准施工，乙方有权要求承包人立即整改或采取补救措施。2.2乙方对工程进度的监控乙方有权对工程进度进行监控，以确保工程按合同约定完成。如发现承包人未能按照约定完成工程，乙方有权要求承包人支付违约金或采取其他违约责任措施。2.3乙方对工程材料的验收乙方有权对承包人采购的材料进行验收，确保材料的质量符合国家及行业相关标准。如材料不符合要求，乙方有权要求承包人更换或退款。2.4乙方对工程质量的监督乙方有权对工程的施工质量进行监督，以确保工程质量符合合同要求。如发现工程质量问题，乙方有权要求承包人立即整改或采取补救措施，并有权要求承包人承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责与义务第三方中介应按照合同约定，公正、公平地协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同义务。第三方中介应定期向甲乙双方报告合同履行情况，并处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的违约责任如第三方中介未能按照合同约定履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。甲乙双方有权要求第三方中介赔偿因其违约而造成的损失。3.3第三方中介的费用与支付第三方中介的报酬应按照合同约定的方式计算，并按照合同约定的时间支付。如甲乙双方未能按时支付第三方中介的费用，应按照合同约定承担违约责任。3.4第三方中介的终止与解除合同履行完成后，甲乙双方有权终止与第三方中介的合作关系。如甲乙双方因特殊情况需要解除与第三方中介的合作关系，应书面通知第三方中介，并按照合同约定承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程预算报告2.施工图纸3.承包人的资质证书4.分包合同5.保险单副本6.安全施工方案7.环境保护措施计划8.工程进度计划9.工程质量标准10.合同变更申请书11.争议解决申请书12.工程竣工报告二、违约行为及认定：1.未能按时完成工程或未达到工程质量标准：包括但不限于未能按照约定的时间、质量完成工程。2.未能提供合格的材料或设备：包括但不限于未能按照约定的材料、设备规格、质量标准提供。3.未能按照约定的技术标准施工：包括但不限于未能按照约定的技术标准、工艺流程施工。4.未能遵守安全生产法律法规：包括但不限于未能按照约定的安全生产标准、措施进行施工。5.未能履行保密义务：包括但不限于未能按照约定的保密期限、范围履行保密义务。三、法律名词及解释：1.合同：指甲方（电力工程承包商）与乙方（居间人）签订的电力工程承包合同。2.居间人：指为甲方提供电力工程承包信息的第三方，负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。3.承包人：指与甲方签订电力工程承包合同，负责按照合同约定完成工程的主体。4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。5.维修期：指合同约定的工程交付后，承包人对工程进行保修的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承包人未能按时完成工程或工程质量不符合标准。解决办法：甲方有权要求承包人立即整改或采取补救措施，并有权要求承包人支付违约金。2.问题：承包人未能提供合格的材料或设备。解决办法：甲方有权要求承包人更换或退款，并有权要求承包人承担违约责任。3.问题：承包人未能按照约定的技术标准施工。解决办法：甲方有权要求承包人立即整改或采取补救措施，