环保总包合同模板

环保总包合同模板第一篇范文：合同编号：[具体编号]

合同名称：环保总包合同

合同双方：

甲方：__________（以下简称“甲方”）

乙方：__________（以下简称“乙方”）

鉴于甲方需要进行环保项目的建设，乙方愿意承担该项目的总包工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工作内容

1.1乙方负责甲方环保项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。

1.2乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段的工作，并保证项目质量符合国家相关法律法规及行业标准。

第二条合同价格

2.1乙方向甲方提供的环保项目总包服务价格为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额]元整）。

2.2乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得以任何形式增加额外费用。

第三条合同履行期限

3.1乙方应自合同签订之日起[具体期限]内完成项目施工及调试工作。

3.2乙方应自项目完成后[具体期限]内完成项目验收工作。

第四条质量保证

4.1乙方保证其所提供的环保项目设备、材料及施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。

4.2乙方应自项目验收合格之日起[具体期限]内对项目设备进行免费保修，保修期内出现质量问题，乙方应及时予以修复或更换。

第五条支付方式

5.1甲方应按照本合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。

5.2乙方应提供正规发票，甲方据此进行支付。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成项目工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期天数。

6.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同附件

8.1本合同附件包括：项目设计方案、设备清单、施工图纸等。

8.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：[具体日期]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

合同名称：环保总包合同

合同双方：

甲方：__________（以下简称“甲方”）

乙方：__________（以下简称“乙方”）

第三方：__________（以下简称“第三方”）

鉴于甲方需要进行环保项目的建设，乙方愿意承担该项目的总包工作，第三方作为专业监管机构，对项目的环保标准进行监督和审核，经甲乙双方协商，并考虑到第三方的主体地位，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工作内容

1.1乙方负责甲方环保项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。

1.2乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段的工作，并保证项目质量符合国家相关法律法规、行业标准及第三方审核的要求。

第二条第三方职责

2.1第三方作为环保项目的监管机构，负责对乙方的施工过程和成果进行监督和审核，确保项目符合国家和地方的环保法规。

2.2第三方应提供必要的环保审核意见和技术支持，以确保项目顺利进行。

第三条合同价格

3.1乙方向甲方提供的环保项目总包服务价格为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额]元整）。

3.2乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得以任何形式增加额外费用。

第四条甲方权益

4.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保项目按照约定的标准进行。

4.2甲方有权要求乙方对项目进行调整或重新施工，以满足环保法规和第三方审核的要求。

4.3甲方在合同履行过程中享有知情权，乙方应及时向甲方报告项目的进展情况和环保审核的结果。

第五条违约及限制条款

5.1乙方未按照约定时间完成项目工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期天数。

5.2乙方未能保证项目质量符合环保法规和第三方审核要求的，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并承担相应费用。

5.3乙方在合同履行过程中，如发生违法行为或造成环境污染事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

第六条支付方式

6.1甲方应按照本合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。

6.2乙方应提供正规发票，甲方据此进行支付。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同附件

8.1本合同附件包括：项目设计方案、设备清单、施工图纸等。

8.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。

9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：[具体日期]

第三方介入的意义和目的在于确保环保项目的合规性和可持续性，通过第三方的监督和审核，甲方能够更好地保障自身的权益，确保项目按照约定的标准进行，同时提高项目的社会认可度和可信度。甲方为主导的目的和意义在于通过明确乙方的责任和限制，确保项目的高质量和高标准，同时通过增加甲方的权益条款，保护甲方的利益，实现项目的顺利实施和环保目标的达成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[具体编号]

合同名称：环保总包合同

合同双方：

甲方：__________（以下简称“甲方”）

乙方：__________（以下简称“乙方”）

第三方：__________（以下简称“第三方”）

鉴于甲方需要进行环保项目的建设，乙方愿意承担该项目的总包工作，第三方作为专业监管机构，对项目的环保标准进行监督和审核，经甲乙双方协商，并考虑到第三方的主体地位，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工作内容

1.1乙方负责甲方环保项目的整体规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。

1.2乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段的工作，并保证项目质量符合国家相关法律法规、行业标准及第三方审核的要求。

第二条第三方职责

2.1第三方作为环保项目的监管机构，负责对乙方的施工过程和成果进行监督和审核，确保项目符合国家和地方的环保法规。

2.2第三方应提供必要的环保审核意见和技术支持，以确保项目顺利进行。

第三条乙方权益

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付合同款项，确保项目顺利进行。

3.2乙方有权根据项目的实际情况和第三方审核的意见，对项目的施工方案和进度进行调整。

3.3乙方在项目验收合格后，有权要求甲方支付合同约定的尾款。

第四条甲方违约及限制条款

4.1甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期天数。

4.2甲方未按照约定提供施工场地的，乙方有权暂停施工，且不承担因此产生的额外费用。

4.3甲方在合同履行过程中，如发生违法行为或造成环境污染事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此受到的损失。

第五条合同价格

5.1乙方向甲方提供的环保项目总包服务价格为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额]元整）。

5.2乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得以任何形式增加额外费用。

第六条争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同附件

7.1本合同附件包括：项目设计方案、设备清单、施工图纸等。

7.2附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。

8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：[具体日期]

乙方为主导的目的和意义在于通过明确甲方的责任和限