文化中心装修施工合同

文化中心装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章施工内容和要求2.1施工项目2.2施工标准2.3施工质量要求2.4施工安全要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间第四章工期要求4.1施工期限4.2工期延误责任4.3提前完成工期的奖励第五章施工材料5.1材料供应5.2材料质量要求5.3材料验收程序5.4材料退换货条款第六章施工人员管理6.1施工人员资质要求6.2施工人员管理责任6.3施工人员劳动保障6.4施工人员培训第七章质量保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修程序7.4保修责任第八章合同变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更和解除的程序第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点和机构10.3诉讼地点和法院第十一章合同的履行和监督11.1合同履行主体11.2合同履行地点和方式11.3监督机构11.4履行过程中的沟通和协调第十二章合同的转让和继承12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3合同继承第十三章保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四章合同的终止和解除14.1合同终止条件14.2合同解除程序14.3合同终止后的义务履行合同目录结束合同编号文化中心装修施工合同第一章总则1.1合同主体甲方：文化中心乙方：施工方1.2合同标的文化中心装修施工工程1.3合同签订地点和时间签订地点：_________签订时间：_________1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章施工内容和要求2.1施工项目详见附件一：施工项目明细表2.2施工标准按照国家和行业的相关标准进行施工2.3施工质量要求详见附件二：施工质量要求2.4施工安全要求详见附件三：施工安全要求第三章合同价格3.1合同总价人民币_________元整（大写：_______________________元整）3.2价格调整条件价格调整的条件和方式详见附件四：价格调整条款3.3支付方式支付方式为银行转账，具体支付事宜详见附件五：支付条款3.4支付时间支付时间及支付比例详见附件五：支付条款第四章工期要求4.1施工期限自合同生效之日起，工期为_________天4.2工期延误责任工期延误的责任及处理方式详见附件六：工期延误条款4.3提前完成工期的奖励提前完成工期的奖励及处理方式详见附件六：工期延误条款第五章施工材料5.1材料供应乙方负责供应施工所需材料5.2材料质量要求材料质量应符合国家及行业相关标准5.3材料验收程序材料验收程序详见附件七：材料验收条款5.4材料退换货条款材料退换货的条款及处理方式详见附件七：材料验收条款第六章施工人员管理6.1施工人员资质要求施工人员应具备相应的资质和技能6.2施工人员管理责任乙方应对施工人员进行有效管理，确保施工顺利进行6.3施工人员劳动保障乙方向施工人员提供必要的劳动保障，包括但不限于社会保险、医疗保障等6.4施工人员培训乙方应对施工人员进行必要的培训，提高施工质量及效率第七章质量保修7.1保修期限保修期限为_________年7.2保修范围保修范围包括但不限于施工质量、材料质量等7.3保修程序保修程序详见附件八：保修条款7.4保修责任乙方应对保修期内出现的问题负责修复或更换，并承担相应费用第八章合同变更和解除8.1合同变更条件合同变更的条件和程序详见附件九：合同变更条款8.2合同解除条件合同解除的条件和程序详见附件十：合同解除条款8.3合同变更和解除的程序合同变更和解除的程序详见附件九：合同变更条款和附件十：合同解除条款第九章违约责任9.1违约行为违约行为及处理方式详见附件十一：违约责任条款9.2违约责任认定违约责任的认定及处理方式详见附件十一：违约责任条款9.3违约赔偿方式违约赔偿的方式及金额详见附件十一：违约责任条款第十章争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为仲裁或诉讼，具体条款详见附件十二：争议解决条款10.2仲裁地点和机构仲裁地点为_________，仲裁机构为_________10.3诉讼地点和法院诉讼地点为_________，法院为_________第十一章合同的履行和监督11.1合同履行主体合同履行主体为甲方和乙方11.2合同履行地点和方式合同履行地点为文化中心施工现场，履行方式为现场监督和定期汇报11.3监督机构监督机构为甲方的项目管理团队11.4履行过程中的沟通和协调履行过程中的沟通和协调由甲乙双方的项目管理团队负责第十二章合同的转让和继承12.1合同转让条件合同转让的条件和程序详见附件十三：合同转让条款12.2合同转让程序合同转让的程序和要求详见附件十三：合同转让条款12.3合同继承合同继承的条件和程序详见附件十三：合同转让条款第十三章保密条款13.1保密内容保密内容包括合同条款、商业秘密等13.2保密期限保密期限为合同终止后_________年13.3泄密责任泄密责任的处理方式及赔偿金额详见附件十四：泄密责任条款第十四章合同的终止和解除14.1合同终止条件合同终止的条件和程序详见附件十五：合同终止条款14.2合同解除程序合同解除的程序和要求详见附件十五：合同终止条款14.3合同终止后的义务履行合同终止后的义务履行及处理方式详见附件十五：合同终止条款甲方（文化中心）签字：_________甲方盖章：_________乙方（施工方）签字：_________乙方盖章：_________合同编号：文化中心装修施工合同签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。若乙方未按照甲方指定的供应商进行采购，甲方有权要求乙方进行整改，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。2.甲方监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场施工质量、进度、安全等方面。若乙方施工不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。3.甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对施工内容、工程量等进行变更。若乙方未按照甲方要求进行变更，甲方有权要求乙方进行整改，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。4.甲方验收权甲方有权对乙方施工完成的项目进行验收。若乙方施工不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到甲方满意为止。整改期间的费用由乙方承担。5.甲方延期权甲方因特殊情况导致工程延期，乙方应予以配合。若乙方未按照甲方要求进行配合，甲方有权要求乙方支付延期期间的违约金，违约金金额为合同总价的_________%。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应对施工质量进行保证，若施工质量出现问题，乙方应负责修复，并承担修复过程中的全部费用。若乙方未能在约定的保修期内修复问题，乙方应按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。2.乙方进度保障乙方应确保施工进度按照合同约定的工期进行。若乙方施工进度延误，乙方应按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。3.乙方材料供应乙方应按照合同约定的材料质量、数量和时间要求供应材料。若乙方未能按照要求供应材料，乙方应承担由此导致的甲方损失，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。4.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密进行保密，不得向任何第三方泄露。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。5.乙方配合甲方乙方应积极配合甲方的监督、检查和验收工作。若乙方未按照甲方要求进行配合，乙方应承担由此产生的全部费用，并按照合同总价的_________%向甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，确保合同双方合法权益的实现。若第三方中介未能履行其职责，第三方中介应承担相应的违约责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由合同双方按照约定的比例承担。若合同双方对费用承担比例有争议，第三方中介应进行调解，调解不成的，双方可依法解决。3.第三方中介保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密进行保密，不得向任何第三方泄露。若第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担相应的违约责任。4.第三方中介退出机制若第三方中介未能履行其职责，或严重违反合同约定，合同双方均有权要求第三方中介退出。第三方中介退出后，合同双方应继续履行合同约定的义务。5.第三方中介的变更合同双方同意，第三方中介如有变更，应提前通知对方，并签订书面变更协议。未经双方同意，任何一方不得擅自变更第三方中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工项目明细表2.施工质量要求3.施工安全要求4.价格调整条款5.支付条款6.工期延误条款7.保修条款8.合同变更条款9.合同解除条款10.违约责任条款11.争议解决条款12.材料验收条款13.材料退换货条款14.施工人员资质要求15.施工人员管理责任16.施工人员劳动保障17.施工人员培训18.保密条款19.合同转让条款20.合同终止条款21.第三方中介职责22.第三方中介费用23.第三方中介保密义务24.第三方中介退出机制25.第三方中介的变更二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方指定的供应商进行材料采购2.乙方施工质量不符合合同约定3.乙方施工进度延误4.乙方未按照甲方要求进行合同变更或解除5.乙方未按照甲方要求进行保修或修复6.乙方擅自转让合同权利或义务7.乙方未按照合同约定支付费用8.乙方未按照合同约定完成施工项目9.乙方未按照合同约定进行信息保密10.乙方未按照合同约定配合甲方工作11.第三方中介未能公正、客观地履行调解、协调职责12.第三方中介违反保密义务13.第三方中介未经双方同意擅自变更14.甲方未按照合同约定支付费用15.甲方未按照合同约定提供施工场地或条件三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方文化中心和乙方施工方。3.违约责任：指违约行为给对方造成的损失，应承担的责任和赔偿金额。4.工期延误：指合同约定的施工期限内，乙方未能完成施工项目。5.保修期限：指合同约定的乙方对施工质量承担保修责任的期限。6.争议解决方式：指合同双方在发生争议时选择的解决途径，如仲裁或诉讼。7.第三方中介：指在合同履行过程中进行调解、协调的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工质量问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至达到甲方满意为止。2.工期延误问题：乙方应按照合同约定的违约金进行赔偿，并采取措施加快进度。3.材料质量问题：乙方应更换不符合要求的材料，并承担更换费用。4.人员资质问题：乙方应对不符合资质的施工人员进行调整，确保施工质量。5.保密义务问题：乙方应加强保密意识，防止泄露甲方商业秘密。6.合同变更或解除问题：乙方应与甲方