版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
施工合同模板含清单第一篇范文:合同编号:__________
施工合同模板含清单
甲方(以下简称“委托人”):
乙方(以下简称“承包人”):
鉴于:
1.委托人拥有合法的项目建设权,并有意委托承包人进行施工;
2.承包人具备相应的施工资质和能力,同意接受委托人的委托进行施工;
双方为明确双方的权利义务,确保项目顺利进行,经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特订立本合同,以共同遵守。
第一条项目概况
1.1项目名称:__________
1.2项目地点:__________
1.3项目内容:__________
1.4项目规模:__________
1.5项目工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。
第二条合同价款
2.1本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________。
2.2合同价款包含:工程款、措施费、材料费、人工费、管理费、利润、税金等。
2.3付款方式:
(1)合同签订后,委托人支付承包人合同总价款的30%作为预付款;
(2)工程进度达到50%时,委托人支付承包人合同总价款的30%;
(3)工程进度达到80%时,委托人支付承包人合同总价款的30%;
(4)工程验收合格后,委托人支付承包人合同总价款的10%。
第三条施工质量及验收
3.1承包人应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
3.2工程验收标准及方法:
(1)双方按照国家及行业相关标准、规范进行验收;
(2)验收不合格的,承包人应无条件返工,直至验收合格。
第四条工期延误及违约责任
4.1因承包人原因导致工期延误的,承包人应承担以下违约责任:
(1)每延误一天,承包人向委托人支付合同总价款0.5%的违约金;
(2)累计延误超过合同工期的10%,委托人有权解除合同,并要求承包人支付合同总价款10%的违约金。
4.2因委托人原因导致工期延误的,委托人应承担以下责任:
(1)每延误一天,委托人向承包人支付合同总价款0.5%的补偿金;
(2)累计延误超过合同工期的10%,承包人有权要求合理延长工期,并要求委托人支付相应的费用。
第五条争议解决
双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条附件
6.1附件一:施工清单
6.2附件二:施工图纸
6.3附件三:验收标准及方法
6.4附件四:其他相关文件
第七条其他约定
7.1本合同一式两份,双方各执一份。
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(委托人):__________乙方(承包人):__________
授权代表:__________授权代表:__________
签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日
(以下无正文)
附件:见正文第六条。
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
丙方(以下简称“第三方”):
鉴于:
1.业主拥有合法的项目建设权,并有权委托承包商进行施工;
2.承包商具备相应的施工资质和能力,同意接受业主的委托进行施工;
3.第三方具备专业能力,同意在本项目中提供必要的服务和监督;
为保障业主权益,确保项目质量,明确各方责任与权利,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特订立本合同,三方共同遵守。
第一条项目概述与第三方角色
1.1项目名称、地点、内容、规模等详见附件一。
1.2第三方作为业主的代理,负责监督项目的施工质量、进度和成本控制,确保项目符合业主的预期目标。
第二条业主权益保障
2.1业主有权要求承包商和第三方严格按照合同约定履行各自职责。
2.2业主有权对项目进度、质量和成本进行监督,并对不符合约定的情况提出整改要求。
2.3业主有权在合同约定的范围内,对项目设计、施工方案等进行调整,承包商和第三方应无条件配合。
第三条合同价款与支付
3.1合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________。
3.2付款方式:
(1)业主支付承包商的预付款、进度款等,须经过第三方审核确认;
(2)业主有权根据第三方提供的项目进度和质量报告,决定支付进度款的时间和金额。
第四条承包商责任与限制
4.1承包商应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2承包商应按照合同约定的工期完成项目,若延期,应承担如下违约责任:
(1)每延期一天,支付合同总价款0.5%的违约金;
(2)累计延期超过合同工期的10%,业主有权解除合同,并要求承包商支付合同总价款10%的违约金。
4.3承包商应遵守第三方在项目中的监督和管理,如有违反,业主有权要求整改,并追究相应责任。
第五条第三方责任与权利
5.1第三方负责对项目进行全程监督,确保项目质量、进度和成本符合业主要求。
5.2第三方有权对承包商的施工方案、材料选择等进行审查,并提出改进意见。
5.3第三方应定期向业主报告项目进度、质量和成本情况,确保业主对项目的实时了解。
第六条争议解决
三方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条附件
7.1附件一:项目概述及第三方角色
7.2附件二:施工清单
7.3附件三:施工图纸
7.4附件四:验收标准及方法
7.5附件五:其他相关文件
第八条其他约定
8.1本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):__________乙方(承包商):__________丙方(第三方):__________
授权代表:__________授权代表:__________授权代表:__________
签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日
(以下无正文)
第三方介入的意义和目的在于,通过专业的监督和管理,保障业主的权益,确保项目质量、进度和成本控制在预期范围内。以甲方为主导的目的和意义在于,充分保障业主的权益,使项目按照业主的预期进行,同时通过合同条款限制承包商的违约行为,确保项目的顺利进行。通过本合同的签订,三方共同为项目的成功实施奠定了坚实基础。
第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导
合同编号:__________
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“施工方”):
丙方(以下简称“监理方”):
鉴于:
1.业主拥有合法的项目开发权,并需委托施工方进行工程建设;
2.施工方具备相应的工程建设资质和能力,同意接受业主的委托进行施工;
3.监理方具备专业监理资质,同意在本项目中提供独立的监理服务;
为确保施工方的合法权益,明确各方责任与权利,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特订立本合同,三方共同遵守。
第一条项目概述与监理方角色
1.1项目名称、地点、内容、规模等详见附件一。
1.2监理方作为独立的第三方,负责对施工方的施工过程进行监督,确保施工方的合法权益不受侵害,并保障工程质量。
第二条施工方权益保障
2.1施工方有权在合同约定的范围内,要求业主按时支付工程款项。
2.2施工方有权要求监理方公正、客观地进行监理工作,保障施工方的施工权益。
2.3施工方有权对业主提供的工程设计、施工要求等进行合理建议,业主应给予充分考虑。
第三条合同价款与支付
3.1合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________。
3.2付款方式:
(1)业主应按照监理方确认的工程进度,按时支付施工方的工程款项;
(2)业主未按时支付款项的,应按逾期金额的每日千分之五向施工方支付违约金。
第四条业主责任与限制
4.1业主应保证提供的工程设计、施工要求等符合法律法规及行业标准。
4.2业主不得无故干涉施工方的正常施工活动,不得要求施工方违反法律法规及行业标准进行施工。
4.3业主若未按合同约定支付款项,施工方有权暂停施工,并要求业主支付相应的违约金。
第五条监理方责任与权利
5.1监理方应公正、客观地监督施工过程,保障工程质量,维护施工方的合法权益。
5.2监理方有权对施工方的施工方案、施工工艺等进行审查,并提出合理建议。
5.3监理方应定期向业主和施工方报告工程进度、质量等情况,确保双方对项目的实时了解。
第六条争议解决
三方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条附件
7.1附件一:项目概述及监理方角色
7.2附件二:施工清单
7.3附件三:施工图纸
7.4附件四:验收标准及方法
7.5附件五:其他相关文件
第八条其他约定
8.1本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):__________乙方(施工方):__________丙方(监理方):__________
授权代表:__________授权代表:__________授权代表:__________
签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日签订日期:___
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二四年度环保技术研发与推广合作合同3篇
- 二零二四年度建筑项目保险合同:保险范围、费用、权益等
- 2024年度互联网技术与开发合同
- 2024地产项目施工承包合同
- 二零二四年度建筑工程临时雇工合同协议书3篇
- 2024年新型环保冷库制冷设备采购协议版B版
- 2024年大数据中心建设合同
- 2024年企业订餐服务协议范本版B版
- 2024 年标准季度租赁合同书一
- 2024小学操场施工售后服务合同
- 初中音乐--云中的城堡-pptppt课件
- 设计图纸审批表
- 颈动脉斑块的识别与处理.ppt
- 2015春晚小品《开心麻花》剧本
- 公共艺术设计的创新性发展探析
- 焊接工艺评定报告PQR
- 航电枢纽工程船闸联合调试报告 航电枢纽 中标 船闸
- 四川省建设工程天府杯奖(省优质工程)评选办法》
- 祥云县秋豌豆发展现状及对策
- 经济应用文写作试题
- 任现职前主要专业技术工作业绩登记完整
评论
0/150
提交评论