建设工程法规及相关知识二级建造师考试试题与参考答案(2024年)

2024年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测试题(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程施工许可的说法中，正确的是：（）A.任何单位和个人进行建筑工程施工，都必须取得施工许可证B.国务院建设行政主管部门负责全国建筑工程施工许可管理工作C.建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证D.建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证2、在建设工程合同中，下列关于工期延误责任的说法中，正确的是：（）A.由于设计变更导致工期延误，责任应由施工单位承担B.由于不可抗力导致工期延误，责任应由建设单位承担C.由于监理单位管理不善导致工期延误，责任应由施工单位承担D.由于施工单位自身原因导致工期延误，责任应由施工单位承担3、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量验收的说法中，正确的是：（）A.施工单位应当自工程完工之日起7日内，向建设单位提交工程竣工验收报告B.建设单位应当自收到工程竣工验收报告之日起15日内，组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收C.工程竣工验收合格后，建设单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门备案D.工程竣工验收合格后，施工单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门备案4、关于工程监理单位的质量责任，下列说法错误的是（）。A、工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C、工程监理单位不得转让工程监理业务，不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系D、工程监理单位应当建立健全内部管理制度，加强对监理人员的管理5、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法中，正确的是（）。A、施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当持有安全生产考核合格证书B、施工单位应当在施工现场设置安全生产警示标志，但不需向监理单位报告C、施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，但不需对培训情况进行记录D、施工单位在施工现场发现安全事故隐患，应当立即排除，但无需向建设单位报告6、关于合同争议的解决方式，下列说法错误的是（）。A、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议B、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉D、当事人可以同时采取仲裁和诉讼的方式解决合同争议7、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行（）。A、检验合格B、验收合格C、自检合格D、审查合格8、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工安全事故应急救援预案的规定，错误的是（）。A、施工单位应当制定施工安全事故应急救援预案B、施工单位应当定期组织演练C、施工现场的应急救援预案应当报送当地安全生产监督管理部门备案D、施工现场的应急救援预案应当报送工程所在地的人民政府备案9、在建设工程施工过程中，因设计变更导致工程量增加，经建设单位同意，施工单位要求建设单位支付增加的工程款，下列说法正确的是（）。A、施工单位有权直接要求建设单位支付增加的工程款B、建设单位应当无条件支付增加的工程款C、施工单位应当先与建设单位协商，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼D、施工单位应当先与设计单位协商，协商不成的，可以向设计单位索赔10、根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起多长时间内向发证机关报告？A.十五天内B.一个月内C.两个月内D.三个月内11、关于工程质量保证金的说法正确的是：A.发包人可以按照合同约定从应付工程款中预留保证金，用于保修期内的维修费用。B.保证金的比例一般不超过工程价款结算总额的5%。C.承包人在保修期满后有权请求返还保证金。D.以上全部正确。12、根据《安全生产法》，施工单位应当设置什么机构或者配备专职安全生产管理人员？A.质量管理机构B.安全生产管理机构C.技术监督机构D.法律顾问机构13、【题目】根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程安全生产管理说法错误的是：A.建筑工程施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.建筑工程实行总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责C.施工单位应当建立健全安全生产责任制和操作规程，对所承担的建筑工程进行定期检查D.施工单位应当在施工现场设立安全警示标志，但不得影响施工进度14、【题目】关于建设工程施工合同，以下说法正确的是：A.合同签订前，双方应明确合同签订的日期B.施工合同中应明确工程进度款的支付方式C.施工合同签订后，双方不得变更合同内容D.施工合同中应明确合同纠纷的解决方式15、【题目】在建设工程施工过程中，以下关于工程变更的说法，正确的是：A.工程变更应当由施工单位提出，经监理单位批准后实施B.工程变更应当由建设单位提出，经设计单位批准后实施C.工程变更应当由设计单位提出，经监理单位批准后实施D.工程变更应当由监理单位提出，经建设单位批准后实施16、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪一项不是建设单位在取得施工许可证前必须满足的条件？A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查E.已经确定施工企业，并且按照规定委托监理单位进行监理17、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于：A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.安全生产条件的改善D.以上全部18、依据《中华人民共和国合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果法律没有特别规定或者当事人没有约定，则下列哪种情形下，违约方应当向对方支付违约金？A.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B.因不可抗力不能履行合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.没有上述情形19、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全责任的表述中，错误的是（）。A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对施工现场实行封闭管理D.施工单位应当设置安全生产管理机构20、根据《建筑法》，下列关于建筑工程设计文件的表述中，错误的是（）。A.建筑工程设计文件应当符合建筑工程质量标准B.建筑工程设计文件应当符合建筑工程的安全标准C.建筑工程设计文件应当符合建筑工程的环保标准D.建筑工程设计文件应当由具有相应资质等级的设计单位编制21、根据《中华人民共和国合同法》，下列关于建设工程施工合同的表述中，错误的是（）。A.建设工程施工合同应当采用书面形式B.建设工程施工合同应当明确工程范围、质量、工期等主要内容C.建设工程施工合同应当明确双方的权利和义务D.建设工程施工合同应当由双方当事人共同签署22、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.9个月23、在建设工程中，施工单位与材料供应商签订的是（）合同。A.加工承揽B.建设工程C.买卖D.租赁24、根据我国《招标投标法实施条例》，对于依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数应当为（）以上的单数。A.5人B.7人C.9人D.11人25、在建设工程施工合同中，下列关于施工图纸的描述，正确的是：A.施工图纸由业主提供，施工方无需进行审核B.施工图纸由设计方提供，施工方无需进行审核C.施工图纸由设计方提供，施工方应进行审核并确认无误D.施工图纸由施工方提供，业主无需进行审核26、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程施工许可的描述，错误的是：A.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程设计方案审查B.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程施工图设计文件的审查C.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程质量监督手续的办理D.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程环境影响评价手续的办理27、关于建设工程安全生产管理，以下说法正确的是：A.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，但可以不要求施工人员参加考核B.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，并要求施工人员参加考核C.施工单位可以不对施工人员进行安全生产教育和培训，但应当要求施工人员参加考核D.施工单位可以不对施工人员进行安全生产教育和培训，也不要求施工人员参加考核28、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.施工许可证B.规划许可证C.土地使用证D.环评报告29、关于安全生产责任制度，下列说法中错误的是（）。A.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责B.建设工程项目的安全管理由施工单位负责C.安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力D.所有从业人员都必须接受专门的安全生产教育和培训，并且只有通过考核后才能上岗作业30、依据我国现行法律，当发生重大安全事故时，事故发生单位应当立即启动应急预案，并向当地安全生产监督管理部门及相关部门报告事故情况的时间限制是（）。A.1小时内B.2小时内C.4小时内D.8小时内31、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法中，正确的是（）。A.建筑工程实行招标发包的，招标人应当确定中标人B.建筑工程实行招标发包的，中标人应当自行完成建筑工程的主体结构施工C.建筑工程实行招标发包的，招标人可以指定中标人D.建筑工程实行招标发包的，招标人可以与中标人协商确定工程承包价格32、关于建设工程施工许可管理，下列说法错误的是（）。A.建设单位在领取施工许可证前，应当确定施工单位B.施工许可证应当包括建筑工程的施工期限C.施工许可证的有效期为2年D.建设单位在领取施工许可证前，应当提交建筑工程施工图设计文件33、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全管理的规定中，不属于施工现场安全管理人员职责的是（）。A.对施工现场进行安全检查B.组织制定施工现场安全防护措施C.对施工现场进行文明施工管理D.监督施工单位落实安全生产责任制34、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法正确的是：A.建筑工程可以肢解发包给多个施工单位B.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.建设单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位35、在建设工程施工合同中，关于合同价款的说法，下列哪一项是正确的？A.合同价款可以随意变更B.合同价款应当明确约定，且变更须经双方协商一致并签订书面协议C.发包方有权单方面决定合同价款的增减D.承包方在任何情况下都无权要求调整合同价款36、关于建设工程质量保修期的说法，下列哪个选项是正确的？A.质量保修期从竣工验收合格之日起计算B.质量保修期从工程实际交付使用之日起计算C.质量保修期从工程竣工之日起计算D.质量保修期从工程备案之日起计算37、根据《中华人民共和国建筑法》规定，下列哪个选项不属于建筑工程质量管理的基本制度？A、建设单位质量责任制度B、监理单位质量责任制度C、施工单位质量责任制度D、质量认证制度38、下列关于施工合同履行中，发包人可以要求承包人承担违约责任的说法，错误的是：A、承包人未按合同约定的时间完成工程B、承包人施工过程中，擅自改变设计图纸C、承包人故意隐瞒工程质量问题D、承包人未按合同约定支付工程款39、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，下列哪个选项不属于招标投标活动的违法行为？A、招标人泄露标底B、投标人相互串通投标C、招标人故意设置不合理条件排斥潜在投标人D、招标人接受投标人的不正当利益40、根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月41、在建筑工程施工过程中，施工单位发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，应当报告给（）。A.建设单位B.设计单位C.工程监理单位D.安全生产监督管理部门42、下列关于安全生产费用的说法正确的是（）。A.安全生产费用由施工单位自行决定使用B.安全生产费用主要用于改善企业职工的生活条件C.施工现场必须设置专门的安全生产费用账户D.安全生产费用应当专款专用，不得挪作他用43、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，以下哪项不属于招标投标活动中的禁止事项？（）A.招标人可以就同一招标项目向两个以上投标人发出招标邀请书B.投标人可以在投标文件中虚假陈述自己的业绩和资质C.投标人可以相互串通投标报价D.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人44、关于建设工程质量管理，以下说法正确的是？（）A.建设单位应当将工程项目的施工、监理等事项委托给具有相应资质等级的单位B.工程监理单位应当对工程质量承担全部责任C.建设单位可以不进行施工图设计审查D.施工单位应当对所施工的工程质量承担终身责任45、根据《中华人民共和国安全生产法》规定，以下哪项不属于安全生产违法行为？（）A.施工单位未按照规定设置安全生产管理机构B.施工单位在施工过程中未对作业人员进行安全教育培训C.施工单位未按照规定配备必要的安全防护设施D.施工单位在施工过程中对作业人员进行安全教育培训46、题干：根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程勘察、设计单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.勘察、设计单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行勘察、设计B.勘察、设计单位不得擅自修改工程设计，确需修改的，应当征得建设单位同意C.勘察、设计单位应当对其勘察、设计的质量负责D.勘察、设计单位应当对施工过程进行监督检查47、题干：关于建设工程合同，以下说法正确的是（）。A.建设工程合同自双方签字盖章之日起生效B.建设工程合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除C.建设工程合同变更或解除，应当经双方协商一致，并达成书面协议D.建设工程合同解除后，原合同的权利义务关系终止48、题干：关于建设工程监理，以下说法正确的是（）。A.建设工程监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度等进行全面监督B.建设工程监理单位不得与施工单位存在利害关系C.建设工程监理单位在监理过程中发现质量问题，应当及时向建设单位报告D.建设工程监理单位可以委托其他单位或者个人实施监理工作49、根据《建筑法》规定，下列哪项不属于建筑工程发包的禁止行为？（）A.必须进行招标的建筑工程，招标人可以不公开招标B.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人C.招标人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位D.招标人不得将建筑工程肢解发包给具有相应资质条件的单位50、关于建设工程合同纠纷的解决方式，下列哪项说法是错误的？（）A.当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷B.当事人也可以依法申请仲裁解决合同纠纷C.当事人可以向人民法院提起诉讼解决合同纠纷D.当事人必须通过仲裁解决合同纠纷51、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任的说法，错误的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位应当依法对工程建设项目进行招标C.建设单位应当将工程质量监督手续和施工许可证同时报送工程质量监督机构D.建设单位应当对施工过程中的质量问题及时处理52、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工企业质量责任？A.严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.接受建设工程质量监督机构实施的质量监督检查C.严格按照合同约定进行施工D.对施工中出现的设计问题，自行解决不通知设计单位53、以下关于建设工程施工许可的说法，正确的是：A.任何单位和个人都可以申请施工许可B.施工许可制度只适用于住宅工程C.施工许可证的有效期最长为3年D.施工许可证的申领由施工单位自行决定54、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下哪项不属于施工现场安全责任？A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位应当对施工现场进行安全检查C.施工单位应当为作业人员提供符合国家标准的安全防护用品D.施工单位可以不设置安全生产管理机构55、关于工程量清单计价，以下哪项说法是错误的？A.工程量清单计价是建设工程项目计价的一种方式B.工程量清单计价采用单价合同C.工程量清单计价在施工过程中不可调整D.工程量清单计价应遵循国家有关计价规范56、下列关于施工合同中的质量责任的表述，正确的是：A.承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工B.承包人可以不按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工C.承包人可以按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，但无需经过发包人同意D.承包人可以按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，但需向发包人汇报57、关于施工图设计文件的审查，以下哪项说法是正确的？A.施工图设计文件的审查由施工单位负责B.施工图设计文件的审查由监理单位负责C.施工图设计文件的审查由建设单位负责D.施工图设计文件的审查由设计单位负责58、根据《建筑法》规定，下列哪项不属于施工企业必须具备的条件？A、有符合国家规定的注册资本B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有从事相关建筑活动的经验D、有符合规定的技术装备59、关于建设工程合同，以下哪项说法是错误的？A、建设工程合同是发包人与承包人之间明确权利义务关系的协议B、建设工程合同应当采用书面形式C、建设工程合同自承包人提交竣工验收报告之日生效D、建设工程合同在签订前应进行备案60、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于建设单位的质量责任？A、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位实行招标B、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位进行监督管理C、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任进行督促检查D、对施工单位使用不合格材料的行为进行制止二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国建筑法》，以下哪些属于建筑工程主体结构的施工？（）A.土方回填B.钢筋工程C.混凝土工程D.装修工程2、关于建设工程安全生产责任，以下说法正确的是（）A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.建设单位在安全生产方面承担的义务仅限于提供安全生产所需费用D.施工单位应当对所承担的建设工程进行安全风险评估E.设计单位应当对设计文件中涉及安全生产的事项承担法律责任3、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪些情形属于必须进行竣工验收备案的范围？（）A、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。B、实行监理的建设工程，监理单位应当将工程竣工验收报告、监理意见等文件报建设单位。C、建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。D、建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。4、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法中，正确的有（）A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当在施工现场设置明显的安全警示标志，并定期进行检查和维护D.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识E.施工单位应当采取必要的技术措施，防止因施工可能造成的安全生产事故5、根据《建筑法》的规定，以下哪些行为属于非法转包？（）A.施工单位将工程分包给具有相应资质的单位B.施工单位将工程分包给不具有相应资质的单位C.施工单位将工程分包给具有相应资质的个体工商户D.施工单位将工程分包给具有相应资质的劳务公司6、关于施工合同管理，以下说法正确的是（）A、施工合同是施工承包人与施工分包人之间签订的协议B、施工合同管理是确保施工项目顺利进行的重要手段C、施工合同管理应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D、施工合同管理包括合同订立、履行、变更、解除和终止等环节7、根据《中华人民共和国建筑法》，以下哪些行为属于建筑工程施工许可的范围？（）A.新建房屋建筑工程B.建设工程主体结构改动C.建设工程用途改变D.建设工程拆除E.建设工程临时性建筑8、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下哪些情形属于违法行为？（）A、施工单位未按照规定对施工设备进行检测、维护和保养B、施工单位未按照规定设置安全生产管理机构C、施工单位未按照规定对施工人员进行安全生产教育和培训D、施工单位未按照规定设置安全生产警示标志E、施工单位未按照规定对施工现场进行安全检查9、关于建设工程施工合同，以下说法正确的是：A.施工合同是发包人与承包人之间签订的，约定施工项目的范围、内容和责任等事项的协议B.施工合同是施工过程中，承包人应当遵守的法律、法规及工程建设强制性标准C.施工合同是施工过程中，承包人应当遵守的工程施工组织设计及有关技术标准D.施工合同是施工过程中，承包人应当遵守的合同约定及工程验收标准10、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对于下列哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督？A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.外墙保温工程11、根据《建筑法》的规定，以下哪些行为属于违法分包？（）A.施工单位将其承包的全部建筑工程转包给其他单位B.施工单位将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义分别转包给其他单位C.施工单位将建筑工程主体结构的施工分包给其他单位D.施工单位将建筑工程的非主体结构的施工分包给其他单位E.施工单位将建筑工程的设计分包给其他单位12、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有：A.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位；B.建筑工程可以肢解发包；C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人；D.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成；E.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。13、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪些行为属于禁止的行为？（）A.施工单位在施工过程中偷工减料B.建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位C.施工单位不按照工程设计图纸或施工技术标准施工D.施工单位在施工中偷工减料E.设计单位在设计文件中故意留有重大缺陷14、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.项目负责人D.建设单位代表E.安全生产监督管理部门15、根据《建设工程质量管理条例》，下列哪些行为属于违反建设工程质量管理的行为？A.建设单位要求施工单位在施工中偷工减料B.施工单位未按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工C.监理单位未按照规定对施工质量进行监督检查D.施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备E.设计单位违反国家规定，降低设计标准16、根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地哪个部门申请领取施工许可证？A、县级以上人民政府B、县级以上人民政府建设行政主管部门C、市级以上人民政府D、市级以上人民政府建设行政主管部门E、省级人民政府建设行政主管部门17、根据《建筑法》的规定，下列哪些行为属于违反建设工程安全生产法律、法规的行为？（）A.施工单位未按照批准的施工组织设计进行施工B.施工单位允许未取得相应资格的人员从事建筑施工活动C.施工单位未按照规定在施工现场设置安全警示标志D.施工单位未按照规定办理建筑工程施工许可证E.施工单位未按照规定对施工现场进行封闭管理18、根据《建筑法》的规定，在建筑工程施工过程中，施工单位应当遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。下列哪些措施属于施工单位应当采取的有效措施？（）A.在施工现场设置符合规定要求的临时设施，如围挡、道路等，以减少扬尘；B.对于产生的建筑垃圾，施工单位可直接排放至附近河流，以保证现场整洁；C.施工单位应合理安排施工时间，避免夜间施工造成噪声扰民；D.对于施工过程中产生的废水，施工单位应当经过处理达标后排放；E.施工单位可以将含有有害物质的固体废物随意堆放，待工程结束后统一处理。19、关于建设工程质量管理，以下说法正确的是：A.建设单位应当依法对工程项目的质量负责B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，并对其设计质量负责C.施工单位应当严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计D.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理E.建设单位应当委托具有相应资质的检测机构对工程实体进行检测20、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，关于建筑工程施工许可的说法正确的是：A.建设单位应当在工程开工前向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。B.在城市规划区内，未取得建设用地规划许可证的，不得批准用地。C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。D.建筑工程因故不能按期开工超过三个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。E.施工许可证的有效期为六个月，逾期未开工且未申请延期的，施工许可证自行废止。2024年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测试题与参考答案一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程施工许可的说法中，正确的是：（）A.任何单位和个人进行建筑工程施工，都必须取得施工许可证B.国务院建设行政主管部门负责全国建筑工程施工许可管理工作C.建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证D.建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证答案：C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。因此，选项C正确。2、在建设工程合同中，下列关于工期延误责任的说法中，正确的是：（）A.由于设计变更导致工期延误，责任应由施工单位承担B.由于不可抗力导致工期延误，责任应由建设单位承担C.由于监理单位管理不善导致工期延误，责任应由施工单位承担D.由于施工单位自身原因导致工期延误，责任应由施工单位承担答案：D解析：根据《中华人民共和国合同法》规定，由于施工单位自身原因导致工期延误，责任应由施工单位承担。因此，选项D正确。3、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量验收的说法中，正确的是：（）A.施工单位应当自工程完工之日起7日内，向建设单位提交工程竣工验收报告B.建设单位应当自收到工程竣工验收报告之日起15日内，组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收C.工程竣工验收合格后，建设单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门备案D.工程竣工验收合格后，施工单位应当向工程所在地的市级人民政府建设行政主管部门备案答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十条规定，建设单位应当自收到工程竣工验收报告之日起15日内，组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。因此，选项B正确。4、关于工程监理单位的质量责任，下列说法错误的是（）。A、工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C、工程监理单位不得转让工程监理业务，不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系D、工程监理单位应当建立健全内部管理制度，加强对监理人员的管理答案：D解析：选项D中“工程监理单位应当建立健全内部管理制度，加强对监理人员的管理”是正确的，但根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任不仅限于内部管理，还应包括对施工质量的监督和管理，因此选项D的说法不够全面，是错误的。5、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法中，正确的是（）。A、施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当持有安全生产考核合格证书B、施工单位应当在施工现场设置安全生产警示标志，但不需向监理单位报告C、施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，但不需对培训情况进行记录D、施工单位在施工现场发现安全事故隐患，应当立即排除，但无需向建设单位报告答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当持有安全生产考核合格证书，这是施工单位安全生产责任的基本要求，因此选项A是正确的。6、关于合同争议的解决方式，下列说法错误的是（）。A、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议B、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉D、当事人可以同时采取仲裁和诉讼的方式解决合同争议答案：D解析：根据《中华人民共和国合同法》，当事人不能同时采取仲裁和诉讼的方式解决合同争议。当事人可以选择和解、调解、仲裁或者诉讼中的一种方式，但不能同时进行。因此选项D是错误的。7、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行（）。A、检验合格B、验收合格C、自检合格D、审查合格答案：A解析：《建设工程质量管理条例》第三十七条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。8、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工安全事故应急救援预案的规定，错误的是（）。A、施工单位应当制定施工安全事故应急救援预案B、施工单位应当定期组织演练C、施工现场的应急救援预案应当报送当地安全生产监督管理部门备案D、施工现场的应急救援预案应当报送工程所在地的人民政府备案答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第四十九条规定，施工单位应当制定施工安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。第五十条规定，施工单位应当在施工现场建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。第五十一条规定，施工现场的应急救援预案应当报送当地安全生产监督管理部门备案。9、在建设工程施工过程中，因设计变更导致工程量增加，经建设单位同意，施工单位要求建设单位支付增加的工程款，下列说法正确的是（）。A、施工单位有权直接要求建设单位支付增加的工程款B、建设单位应当无条件支付增加的工程款C、施工单位应当先与建设单位协商，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼D、施工单位应当先与设计单位协商，协商不成的，可以向设计单位索赔答案：C解析：《建设工程施工合同纠纷解释》第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。在建设工程施工过程中，如果因设计变更导致工程量增加，施工单位应当先与建设单位协商，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼，由法院根据合同约定和相关法律规定判决是否支付增加的工程款。10、根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起多长时间内向发证机关报告？A.十五天内B.一个月内C.两个月内D.三个月内【答案】B【解析】依据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程在施工过程中，如遇特殊情况导致工程暂停施工，建设单位需要在停工之日起一个月内向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好施工现场的安全管理工作。11、关于工程质量保证金的说法正确的是：A.发包人可以按照合同约定从应付工程款中预留保证金，用于保修期内的维修费用。B.保证金的比例一般不超过工程价款结算总额的5%。C.承包人在保修期满后有权请求返还保证金。D.以上全部正确。【答案】D【解析】工程质量保证金是发包人为保证承包人在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担质量保修责任而预留的款项。通常情况下，保证金的比例不应超过工程总价的5%，并在保修期满后退还给承包人。12、根据《安全生产法》，施工单位应当设置什么机构或者配备专职安全生产管理人员？A.质量管理机构B.安全生产管理机构C.技术监督机构D.法律顾问机构【答案】B【解析】根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，施工单位应当设立专门的安全生产管理机构或者指定安全生产管理人员，负责施工现场的安全管理和监督工作，确保安全生产责任制的有效实施。13、【题目】根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程安全生产管理说法错误的是：A.建筑工程施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.建筑工程实行总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责C.施工单位应当建立健全安全生产责任制和操作规程，对所承担的建筑工程进行定期检查D.施工单位应当在施工现场设立安全警示标志，但不得影响施工进度【答案】D【解析】选项D错误，因为根据《中华人民共和国建筑法》的规定，施工单位应当在施工现场设立安全警示标志，并确保其醒目、规范，不得影响施工进度。14、【题目】关于建设工程施工合同，以下说法正确的是：A.合同签订前，双方应明确合同签订的日期B.施工合同中应明确工程进度款的支付方式C.施工合同签订后，双方不得变更合同内容D.施工合同中应明确合同纠纷的解决方式【答案】B【解析】选项B正确。施工合同中应明确工程进度款的支付方式，确保工程款的合理支付，维护双方的权益。15、【题目】在建设工程施工过程中，以下关于工程变更的说法，正确的是：A.工程变更应当由施工单位提出，经监理单位批准后实施B.工程变更应当由建设单位提出，经设计单位批准后实施C.工程变更应当由设计单位提出，经监理单位批准后实施D.工程变更应当由监理单位提出，经建设单位批准后实施【答案】C【解析】选项C正确。在建设工程施工过程中，工程变更一般由设计单位提出，经监理单位批准后实施，以确保工程质量和进度。16、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪一项不是建设单位在取得施工许可证前必须满足的条件？A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查E.已经确定施工企业，并且按照规定委托监理单位进行监理【答案】E【解析】根据《建筑法》的规定，建设单位申请领取施工许可证应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续；(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(四)已经确定建筑施工企业；(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定通过了审查。选项E中的监理并非领取施工许可证的前提条件，故选E。17、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于：A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.安全生产条件的改善D.以上全部【答案】D【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善等。因此，正确答案为D。18、依据《中华人民共和国合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果法律没有特别规定或者当事人没有约定，则下列哪种情形下，违约方应当向对方支付违约金？A.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B.因不可抗力不能履行合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.没有上述情形【答案】D【解析】根据《合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。如果没有特别规定或者当事人之间没有约定违约金，则在一般情况下，违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等形式，并不必然涉及违约金。故本题选D。19、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全责任的表述中，错误的是（）。A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对施工现场实行封闭管理D.施工单位应当设置安全生产管理机构答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第十五条，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。选项D表述正确。20、根据《建筑法》，下列关于建筑工程设计文件的表述中，错误的是（）。A.建筑工程设计文件应当符合建筑工程质量标准B.建筑工程设计文件应当符合建筑工程的安全标准C.建筑工程设计文件应当符合建筑工程的环保标准D.建筑工程设计文件应当由具有相应资质等级的设计单位编制答案：C解析：根据《建筑法》第二十四条，建筑工程设计文件应当符合建筑工程质量标准、安全标准、环保标准。选项C表述错误。21、根据《中华人民共和国合同法》，下列关于建设工程施工合同的表述中，错误的是（）。A.建设工程施工合同应当采用书面形式B.建设工程施工合同应当明确工程范围、质量、工期等主要内容C.建设工程施工合同应当明确双方的权利和义务D.建设工程施工合同应当由双方当事人共同签署答案：D解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百七十四条，建设工程施工合同应当采用书面形式。选项D表述正确。22、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.9个月正确答案：B解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。如果因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。23、在建设工程中，施工单位与材料供应商签订的是（）合同。A.加工承揽B.建设工程C.买卖D.租赁正确答案：C解析：施工单位与材料供应商之间签订的是买卖合同，因为这种合同是针对货物所有权的转移而订立的，材料供应商提供建筑材料给施工单位，施工单位支付相应的货款。这不同于加工承揽合同（涉及定作人要求承揽人按照其指示完成工作并交付成果）、建设工程合同（涉及承包人进行工程建设）或租赁合同（一方将特定财产交给另一方使用并收取租金）。24、根据我国《招标投标法实施条例》，对于依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数应当为（）以上的单数。A.5人B.7人C.9人D.11人正确答案：A解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十七条规定，依法必须进行招标的项目的评标委员会，其成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。这条规定确保了评标过程的专业性和公正性。25、在建设工程施工合同中，下列关于施工图纸的描述，正确的是：A.施工图纸由业主提供，施工方无需进行审核B.施工图纸由设计方提供，施工方无需进行审核C.施工图纸由设计方提供，施工方应进行审核并确认无误D.施工图纸由施工方提供，业主无需进行审核答案：C解析：施工图纸是施工方进行施工的依据，应由设计方提供。施工方在收到施工图纸后，应进行审核，确保图纸的准确性和完整性，以避免施工过程中出现不必要的变更和损失。因此，选项C正确。26、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程施工许可的描述，错误的是：A.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程设计方案审查B.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程施工图设计文件的审查C.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程质量监督手续的办理D.建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程环境影响评价手续的办理答案：D解析：《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位在领取施工许可证前，应完成建筑工程设计方案审查、建筑工程施工图设计文件的审查和建筑工程质量监督手续的办理。而环境影响评价手续属于环境保护的范畴，与建筑工程施工许可证的领取无直接关系。因此，选项D错误。27、关于建设工程安全生产管理，以下说法正确的是：A.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，但可以不要求施工人员参加考核B.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，并要求施工人员参加考核C.施工单位可以不对施工人员进行安全生产教育和培训，但应当要求施工人员参加考核D.施工单位可以不对施工人员进行安全生产教育和培训，也不要求施工人员参加考核答案：B解析：根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训，并要求施工人员参加考核，以确保施工人员具备必要的安全生产知识和技能。因此，选项B正确。28、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.施工许可证B.规划许可证C.土地使用证D.环评报告正确答案：A.施工许可证解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，在中国境内进行的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装活动，以及城镇市政基础设施工程的施工，必须依法取得施工许可。因此，建设单位在工程正式开始之前，需要先获取施工许可证才能合法开展工作。29、关于安全生产责任制度，下列说法中错误的是（）。A.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责B.建设工程项目的安全管理由施工单位负责C.安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力D.所有从业人员都必须接受专门的安全生产教育和培训，并且只有通过考核后才能上岗作业正确答案：D.所有从业人员都必须接受专门的安全生产教育和培训，并且只有通过考核后才能上岗作业解析：按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，确实要求所有从业人员接受安全生产教育和培训，但并不是说所有的人员都需要通过特定考核才能上岗；对于一些特定岗位或者高风险作业，确实存在这样的要求。而其他选项均符合法律规定，比如生产经营单位主要负责人对安全生产负总责，建设项目安全管理由施工单位承担等。30、依据我国现行法律，当发生重大安全事故时，事故发生单位应当立即启动应急预案，并向当地安全生产监督管理部门及相关部门报告事故情况的时间限制是（）。A.1小时内B.2小时内C.4小时内D.8小时内正确答案：A.1小时内解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。这体现了及时响应的重要性，以便尽快采取措施减少损失并防止事态进一步恶化。31、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法中，正确的是（）。A.建筑工程实行招标发包的，招标人应当确定中标人B.建筑工程实行招标发包的，中标人应当自行完成建筑工程的主体结构施工C.建筑工程实行招标发包的，招标人可以指定中标人D.建筑工程实行招标发包的，招标人可以与中标人协商确定工程承包价格答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十四条规定，建筑工程实行招标发包的，招标人应当确定中标人。因此，选项A正确。32、关于建设工程施工许可管理，下列说法错误的是（）。A.建设单位在领取施工许可证前，应当确定施工单位B.施工许可证应当包括建筑工程的施工期限C.施工许可证的有效期为2年D.建设单位在领取施工许可证前，应当提交建筑工程施工图设计文件答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建设单位在领取施工许可证前，应当确定施工单位。因此，选项A错误。33、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全管理的规定中，不属于施工现场安全管理人员职责的是（）。A.对施工现场进行安全检查B.组织制定施工现场安全防护措施C.对施工现场进行文明施工管理D.监督施工单位落实安全生产责任制答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工现场安全管理人员的主要职责包括对施工现场进行安全检查、组织制定施工现场安全防护措施、监督施工单位落实安全生产责任制等。文明施工管理不属于施工现场安全管理人员的职责，因此选项C错误。34、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法正确的是：A.建筑工程可以肢解发包给多个施工单位B.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.建设单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位答案：D解析：依据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，这是为了防止因多头管理而影响工程质量。选项A、B、C所述行为均属于违法分包或转包，不符合法律规定。35、在建设工程施工合同中，关于合同价款的说法，下列哪一项是正确的？A.合同价款可以随意变更B.合同价款应当明确约定，且变更须经双方协商一致并签订书面协议C.发包方有权单方面决定合同价款的增减D.承包方在任何情况下都无权要求调整合同价款答案：B解析：根据相关法律法规，建设工程施工合同中的合同价款应当在合同中明确规定，并且任何变更都应当通过双方协商达成一致意见后，以书面形式确定下来。因此，选项B是正确的。其他选项不符合现行法律对于合同价款变更的规定。36、关于建设工程质量保修期的说法，下列哪个选项是正确的？A.质量保修期从竣工验收合格之日起计算B.质量保修期从工程实际交付使用之日起计算C.质量保修期从工程竣工之日起计算D.质量保修期从工程备案之日起计算答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程的质量保修期是从竣工验收合格之日开始计算的。这一规定旨在确保在项目正式投入使用前已经完成了必要的检查和验收工作，从而保障工程的质量。因此，选项A正确。37、根据《中华人民共和国建筑法》规定，下列哪个选项不属于建筑工程质量管理的基本制度？A、建设单位质量责任制度B、监理单位质量责任制度C、施工单位质量责任制度D、质量认证制度答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程质量管理的基本制度包括建设单位、监理单位、施工单位的质量责任制度，以及质量认证制度。其中，质量认证制度是指通过第三方机构对企业的质量管理体系进行认证，以证明其产品质量符合相关标准。因此，选项D不属于建筑工程质量管理的基本制度。38、下列关于施工合同履行中，发包人可以要求承包人承担违约责任的说法，错误的是：A、承包人未按合同约定的时间完成工程B、承包人施工过程中，擅自改变设计图纸C、承包人故意隐瞒工程质量问题D、承包人未按合同约定支付工程款答案：D解析：在施工合同履行中，发包人可以要求承包人承担违约责任的情况主要包括：承包人未按合同约定的时间完成工程、擅自改变设计图纸、故意隐瞒工程质量问题等。而承包人未按合同约定支付工程款，属于承包人的违约行为，但发包人应向承包人主张权利，要求其支付工程款，而不是要求承包人承担违约责任。因此，选项D错误。39、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，下列哪个选项不属于招标投标活动的违法行为？A、招标人泄露标底B、投标人相互串通投标C、招标人故意设置不合理条件排斥潜在投标人D、招标人接受投标人的不正当利益答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标投标活动的违法行为主要包括：招标人泄露标底、投标人相互串通投标、招标人故意设置不合理条件排斥潜在投标人、招标人接受投标人的不正当利益等。选项C中，招标人故意设置不合理条件排斥潜在投标人，虽然可能对潜在投标人造成不公平待遇，但不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的违法行为。因此，选项C错误。40、根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月答案：C.三个月解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。如果因为特殊原因无法按时开工，则需要向颁发施工许可证的机关提出延期申请，并且这种延期可以申请两次，每一次延期的时间最长不得超过三个月。41、在建筑工程施工过程中，施工单位发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，应当报告给（）。A.建设单位B.设计单位C.工程监理单位D.安全生产监督管理部门答案：A.建设单位解析：当施工单位在施工过程中遇到设计文件与工程质量标准或合同规定不相符的情况时，首先应该通知建设单位，即项目业主。这是因为建设单位负责整个项目的管理，并且通常也是直接与设计单位签订设计合同的一方，因此他们有权并且有必要对这些问题进行处理。42、下列关于安全生产费用的说法正确的是（）。A.安全生产费用由施工单位自行决定使用B.安全生产费用主要用于改善企业职工的生活条件C.施工现场必须设置专门的安全生产费用账户D.安全生产费用应当专款专用，不得挪作他用答案：D.安全生产费用应当专款专用，不得挪作他用解析：安全生产费用是为确保施工现场安全而设立的资金，其用途非常明确，只能用于与安全生产直接相关的活动上，比如购买劳动保护用品、改进安全设施等。国家对于这笔费用有着严格的规定，要求做到专款专用，严禁将这些资金用于其他非安全目的。43、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，以下哪项不属于招标投标活动中的禁止事项？（）A.招标人可以就同一招标项目向两个以上投标人发出招标邀请书B.投标人可以在投标文件中虚假陈述自己的业绩和资质C.投标人可以相互串通投标报价D.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人答案：A解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十条规定，招标人不得就同一招标项目向两个以上投标人发出招标邀请书，因此选项A属于禁止事项。选项B、C、D均属于招标投标活动中的禁止事项。44、关于建设工程质量管理，以下说法正确的是？（）A.建设单位应当将工程项目的施工、监理等事项委托给具有相应资质等级的单位B.工程监理单位应当对工程质量承担全部责任C.建设单位可以不进行施工图设计审查D.施工单位应当对所施工的工程质量承担终身责任答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位应当将工程项目的施工、监理等事项委托给具有相应资质等级的单位，因此选项A正确。选项B、C、D均存在错误，工程监理单位仅对工程质量承担监理责任，而非全部责任；建设单位应当进行施工图设计审查；施工单位应当对所施工的工程质量承担相应的责任，但非终身责任。45、根据《中华人民共和国安全生产法》规定，以下哪项不属于安全生产违法行为？（）A.施工单位未按照规定设置安全生产管理机构B.施工单位在施工过程中未对作业人员进行安全教育培训C.施工单位未按照规定配备必要的安全防护设施D.施工单位在施工过程中对作业人员进行安全教育培训答案：D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十二条规定，施工单位应当对作业人员进行安全教育培训，因此选项D不属于安全生产违法行为。选项A、B、C均属于安全生产违法行为，施工单位应当按照规定设置安全生产管理机构、对作业人员进行安全教育培训、配备必要的安全防护设施。46、题干：根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程勘察、设计单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.勘察、设计单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行勘察、设计B.勘察、设计单位不得擅自修改工程设计，确需修改的，应当征得建设单位同意C.勘察、设计单位应当对其勘察、设计的质量负责D.勘察、设计单位应当对施工过程进行监督检查答案：C解析：根据《建筑法》第三十二条规定，勘察、设计单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。选项A、B、D虽然部分内容正确，但不是最全面的表述，因此选项C为正确答案。47、题干：关于建设工程合同，以下说法正确的是（）。A.建设工程合同自双方签字盖章之日起生效B.建设工程合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除C.建设工程合同变更或解除，应当经双方协商一致，并达成书面协议D.建设工程合同解除后，原合同的权利义务关系终止答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百七十一条规定，建设工程合同变更或解除，应当经双方协商一致，并达成书面协议。选项A、B、D均有误，因此选项C为正确答案。48、题干：关于建设工程监理，以下说法正确的是（）。A.建设工程监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度等进行全面监督B.建设工程监理单位不得与施工单位存在利害关系C.建设工程监理单位在监理过程中发现质量问题，应当及时向建设单位报告D.建设工程监理单位可以委托其他单位或者个人实施监理工作答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，建设工程监理单位在监理过程中发现质量问题，应当及时向建设单位报告。选项A、B、D均有误，因此选项C为正确答案。49、根据《建筑法》规定，下列哪项不属于建筑工程发包的禁止行为？（）A.必须进行招标的建筑工程，招标人可以不公开招标B.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人C.招标人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位D.招标人不得将建筑工程肢解发包给具有相应资质条件的单位答案：A解析：根据《建筑法》第二十条规定，必须进行招标的建筑工程，招标人应当依法公开招标，不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得将建筑工程肢解发包给具有相应资质条件的单位，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。因此，选项A是不属于建筑工程发包的禁止行为。50、关于建设工程合同纠纷的解决方式，下列哪项说法是错误的？（）A.当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷B.当事人也可以依法申请仲裁解决合同纠纷C.当事人可以向人民法院提起诉讼解决合同纠纷D.当事人必须通过仲裁解决合同纠纷答案：D解析：根据《合同法》第一百二十一条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷。当事人也可以依法申请仲裁解决合同纠纷。当事人可以向人民法院提起诉讼解决合同纠纷。因此，选项D是错误的。51、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任的说法，错误的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位应当依法对工程建设项目进行招标C.建设单位应当将工程质量监督手续和施工许可证同时报送工程质量监督机构D.建设单位应当对施工过程中的质量问题及时处理答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第十八条规定，建设单位应当依法对工程建设项目进行招标，并将工程质量监督手续和施工许可证同时报送工程质量监督机构。因此，选项C是错误的，因为应当是同时报送而不是分别报送。52、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工企业质量责任？A.严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.接受建设工程质量监督机构实施的质量监督检查C.严格按照合同约定进行施工D.对施工中出现的设计问题，自行解决不通知设计单位答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十四条规定，施工企业应当严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工企业应当接受建设工程质量监督机构实施的质量监督检查。施工企业应当严格按照合同约定进行施工。因此，选项D不属于施工企业质量责任。53、以下关于建设工程施工许可的说法，正确的是：A.任何单位和个人都可以申请施工许可B.施工许可制度只适用于住宅工程C.施工许可证的有效期最长为3年D.施工许可证的申领由施工单位自行决定答案：C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第五十六条规定，施工许可证的有效期最长为3年。施工许可证的申领由建设单位提出申请，经建设行政主管部门审查批准后颁发。因此，选项C正确。54、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下哪项不属于施工现场安全责任？A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位应当对施工现场进行安全检查C.施工单位应当为作业人员提供符合国家标准的安全防护用品D.施工单位可以不设置安全生产管理机构答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十条规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当对施工现场进行安全检查，并对作业人员提供符合国家标准的安全防护用品。因此，选项D不属于施工现场安全责任。55、关于工程量清单计价，以下哪项说法是错误的？A.工程量清单计价是建设工程项目计价的一种方式B.工程量清单计价采用单价合同C.工程量清单计价在施工过程中不可调整D.工程量清单计价应遵循国家有关计价规范答案：C解析：工程量清单计价在施工过程中是可以根据实际情况进行调整的，如施工变更、工程量增减等，所以选项C说法错误。56、下列关于施工合同中的质量责任的表述，正确的是：A.承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工B.承包人可以不按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工C.承包人可以按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，但无需经过发包人同意D.承包人可以按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，但需向发包人汇报答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》规定，承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量和安全。因此选项A正确。57、关于施工图设计文件的审查，以下哪项说法是正确的？A.施工图设计文件的审查由施工单位负责B.施工图设计文件的审查由监理单位负责C.施工图设计文件的审查由建设单位负责D.施工图设计文件的审查由设计单位负责答案：C解析：根据《中华人民共和国建筑法》规定，施工图设计文件的审查由建设单位负责。建设单位应当将施工图设计文件报送给具有相应资质的审查机构进行审查。因此选项C正确。58、根据《建筑法》规定，下列哪项不属于施工企业必须具备的条件？A、有符合国家规定的注册资本B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有从事相关建筑活动的经验D、有符合规定的技术装备答案：C解析：根据《建筑法》第十二条的规定，施工企业必须具备以下条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有符合规定的技术装备；有健全的技术管理、质量保证体系和安全生产管理制度。因此，C选项不属于施工企业必须具备的条件。59、关于建设工程合同，以下哪项说法是错误的？A、建设工程合同是发包人与承包人之间明确权利义务关系的协议B、建设工程合同应当采用书面形式C、建设工程合同自承包人提交竣工验收报告之日生效D、建设工程合同在签订前应进行备案答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百七十三条规定，建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十四条规定，建设工程合同自承包人提交竣工验收报告之日生效。第二百七十五条规定，建设工程合同在签订前应进行备案。因此，C选项说法错误，建设工程合同不是自承包人提交竣工验收报告之日生效，而是在签订时生效。60、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于建设单位的质量责任？A、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位实行招标B、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位进行监督管理C、依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任进行督促检查D、对施工单位使用不合格材料的行为进行制止答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十一条规定，建设单位的质量责任包括：依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位实行招标；依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位进行监督管理；依法对工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任进行督促检查。因此，D选项不属于建设单位的质量责任，施工单位使用不合格材料的行为应由监理单位进行制止。二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国建筑法》，以下哪些属于建筑工程主体结构的施工？（）A.土方回填B.钢筋工程C.混凝土工程D.装修工程答案：B、C解析：建筑工程主体结构的施工通常包括钢筋混凝土工程、钢结构工程等，这些工程直接关系到建筑物的结构安全和稳定性。土方回填和装修工程虽然也是建筑工程的重要组成部分，但它们不属于主体结构的施工。因此，正确答案是B、C。2、关于建设工程安全生产责任，以下说法正确的是（）A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.建设单位在安全生产方面承担的义务仅限于提供安全生产所需费用D.施工单位应当对所承担的建设工程进行安全风险评估E.设计单位应当对设计文件中涉及安全生产的事项承担法律责任答案：ABDE解析：A.根据《建设工程安全生产管理条例》第三条规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，确保施工安全。B.根据《建设工程安全生产管理条例》第四条规定，施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。C.错误。建设单位在安全生产方面承担的义务不仅限于提供安全生产所需费用，还包括制定安全生产措施、进行安全生产教育和培训等。D.根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条规定，施工单位应当对所承担的建设工程进行安全风险评估，并制定相应的安全施工措施。E.根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，设计单位应当对设计文件中涉及安全生产的事项承担法律责任。3、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪些情形属于必须进行竣工验收备案的范围？（）A、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设