二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库（突破训练）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力【答案】：D2、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.一般法优于特别法8.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.旧法优于新法D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决【答案】：B3、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。A.资质不良B.工程质量不良C.承揽业务不良D.工程安全不良【答案】：C4、场景（八）A.保证方式B.保证期间C.保证担保范围D.被保证人的其他债权【答案】：D5、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B6、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定8.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】：D7、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】：D8、下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是()。A.未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者B.用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查。C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动D.用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准【答案】：C9、某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。A.报告书B.报告表C.公告书D.登记表【答案】：A10、根据《建设工程安全生产管理条例》第37条的规定，施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。4新技术、新工艺、新设备、新原料8.新技术、新工艺、新设备、新材料。.新技术、新方法、新设备、新材料口.新能源、新工艺、新设备、新材料【答案】：B11、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()A.材料设备采购不得代理实施B.被代理人取消委托，委托代理终止【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：DC.代理行为应当采取书面形式D.建设工程活动不涉及诉讼代理【答案】：B12、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】：D13、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议B.承发包双方因转包工程引起的争议C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议【答案】：A14、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.1215、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大【答案】：A16、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】：B17、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会口.重新组成的评标委员会18、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有（ ）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】：C19、《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【答案】：A20、职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后的一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。事故发生后照发工资的这一段时间为（）。A.2个月B.3个月C.4个月D.6个月【答案】：B21、关于建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册8.注册申请需由建造师本人提出。.注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料D.注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期【答案】：C22、因项目开发，某房地产公司必须在申领施工许可证前，先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续，在此阶段最后取得的是该项目的（）。A.用地规划许可证8.国有土地使用权批准文件C.工程规划许可证D.土地使用权证【答案】：C23、下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷应当由被告所在地人民法院管辖C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则【答案】：A24、我国施工企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：D25、下列选项中，属于移送管辖的是（）。A.某不动产案件由不动产所在地法院管辖B.人民法院发现受理的某案件不属于本院管辖，移送至有管辖权的法院C.合同当事人在合同中约定争议由合同履行地法院管辖口.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖【答案】：B26、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】：A27、关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼28、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.股票【答案】：C29、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】：A30、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】：B31、（2021年第2批真题）关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】：B32、根据《招标投标法》的规定，下列施工单项合同估算价在400万元人民币以上的合同，不必须进行招标的是（）。A.大型基础设施B.大型企业投资的项目C.全部使用国有资金投资的项目D.使用外国政府援助资金的项目【答案】：B33、建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是（）A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人口.承包人行使法定优先权的期限为12个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】：C34、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有（ ）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】：D35、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是（ ）。A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定【答案】：D36、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件C.投标报价低于成本的，否决投标D.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人【答案】：D37、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C38、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】：B39、（2016年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】：D40、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】：A41、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C42、建筑施工企业不再具备安全生产条件但情节不严重的，将面临的行政处罚是（）。A.暂扣安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.注销安全生产许可证D.撤回安全生产许可证【答案】：A43、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标，情节特别严重，则应（）。4只需要承担民事责任8.只需要承担民事责任和行政责任C.应该承担刑事责任D.应处以罚款【答案】：C44、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】：B45、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（ ）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】：A46、（2018年真题）施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】：C47、甲将价值100万的自有房屋抵押给了乙银行和丙银行，分别向乙丙银行借款45万元。甲与乙于1月1日签订抵押合同，2月1日办理抵押登记；与丙于1月30日签订抵押合同。1月31日办理抵押登记。后因甲无力还款，乙、丙行使抵押权拍卖此房屋，拍卖所得价款80万元。关于乙丙银行债务的清偿，正确的是（）。A.乙丙银行各得40万元。B.偿还乙银行45万元，偿还丙银行35万元C.偿还乙银行35万元，偿还丙银行45万元D.偿还乙银行40万元，因该房屋已被抵押于乙，甲与丙的抵押合同不成立【答案】：C48、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月8.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】：C49、下列关于无权代理，说法错误的是（）。A.无权代理自始未经授权B.无权代理的代理权可能已经终止C.无权代理可能超越代理权D.无权代理就是表见代理【答案】：D50、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间最长不得超过（）小时。A.1B.2C.12D.24【答案】：B51、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B52、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。人.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】：C53、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金。因甲公司拖延支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年。12320【答案】：C54、（2021年第1批真题）根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C55、关于代理的说法正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】：A56、甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则（）。A.张某应向甲公司主张履行合同B.张某应向李某主张履行合同C.合同只有经甲公司追认才能履行D.合同无效【答案】：A57、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前【答案】：A58、根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括（）A.劳动行政部门代表B.工会代表C.职工代表D.企业方面代表组成【答案】：C59、（2020年真题）建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算D.折价返还应当按照合同约定的价款进行【答案】：C60、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.28B.14C.30D.15【答案】：B61、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】：D62、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AC.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】：C63、下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】：D64、建设工程债产生的根据不包括（）A.合同B.侵权C.不当得利D.谈判【答案】：D65、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担66、投标有效期应从（）之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】：A67、（2020年12月真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是（）。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】：B68、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】：D69、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会【答案】：C70、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。A.承包人放弃优先受偿权不得损害工人的利益B.装饰装修工程不适用优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人的优先受偿权在抵押权人之后【答案】：A71、关于借款合同的说法正确的是（）A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】：C72、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以（）罚款。A/千元以上1万元以下8.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【答案】：B73、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【答案】：B74、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C75、某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。2020年4月2日2020年4月15日2020年5月10日2020年6月20日【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：B76、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】：D77、下列人员中，不可以被委托为诉讼代理人的有()。A.律师、基层法律服务工作者B.当事人的近亲属或者工作人员C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民D.当事人本人【答案】：D78、(2017年真题)关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。4报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域8.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告C.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报D.立即报告是指在事故发生1小时内报告79、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C80、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：C81、钢筋混凝土水池满水试验渗水量合格标准不得超过（）L/（m2•d）。A.1B.2C.3D.4【答案】：B82、（2021年真题第1批）关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：C83、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：C84、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】：D85、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：C86、（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是（）。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】：D87、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】：A88、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.招标人收到评标报告之前89、下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点和方式D.当事人的名称【答案】：B90、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格【答案】：A91、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】：C92、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】：A93、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】：B94、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】：A95、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】：D96、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。4相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【答案】：D97、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失8.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】：A98、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】：B99、（2020年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、合同条款、合同附件D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款【答案】：D100、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】：C101、甲乙双方签订合同。合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方拒绝。正确的是（）。A.原合同已终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更【答案】：C102、银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【答案】：A103、场景（二）A.吴某与张某B.吴某与设计院C.甲公司与张某D.甲公司与乙设计院【答案】：D104、行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分【答案】：C105、某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，如果该合同的履行使国家利益受到损害，该合同的性质属于（）A.无效合同????????8.部分无效合同????C.效力待定合同????口.可变更、可撤销合同【答案】：A106、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A107、关于租赁合同期限的说法.正确的是（）A.租赁期限约定不明确的，推定为6个月B.租赁合同未约定租赁期限的，视为不定期租赁C.租赁期限超过20年的，租赁合同无效D.定期租赁期限届满，承租人继续使用租赁物的，延续原租赁合同期限【答案】：B108、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】：B109、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是（）。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任。.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】：C110、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】：B111、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）4有符合规定的注册资本8.有符合规定的主要人员，不包括技术工人。.有符合规定的已完工程业绩口.有符合规定的自有的技术装备【答案】：C112、（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D113、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】：A114、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C115、（2020年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.投标人之间协商投标投价等投标文件的实质性内容D.不同投标人的投标保函由同一银行开具【答案】：C116、下列组织中，不具有法人资格的是（）。A.大学8.项目经理部。.公司D.社团【答案】：B117、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【答案】：B118、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BA.可随时解除合同8.享有留置权C.不得单方变更设计口.可请求法院撤销合同【答案】：A119、（2021年第2批真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】：D120、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【答案】：D121、（）是指财产实际掌握、控制的权能。A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权122、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是（）。A.防止事故扩大的需要B.经现场物件所有权人同意C.记忆现场物价的位置信息D.不造成任何其他损失【答案】：A123、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】：C124、（2018年真题）设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13【答案】：A125、根据相关规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），自劳动关系终止之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年【答案】：C126、关于质量保证金，下列说法正确的是（）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的10%B.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年返还D.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自工程通过竣工验收之日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满【答案】：B127、关于施工中节能措施的说法，正确的是（）。4在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】：A128、根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.依法登记C.交付D.买方占有【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：B129、在建设工程活动中，保证人往往是（）。A.社会团体B.国家机关C.企业法人的分支机构D.银行【答案】：D130、关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D131、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持132、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A.高大模板B.整体提升模板C.满堂红脚手架D.深基坑支护桩【答案】：B133、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（ ）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【答案】：B134、下列不属于代理主要种类的是（）。A.委托代理B.法定代理C.转代理D.意定代理【答案】：C135、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公示结束【答案】：B136、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】：B137、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。A.专属管辖B.一般地域管辖C.特殊地域管辖D.协议管辖【答案】：A138、下列不适用于专属管辖的案件是（）。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【答案】：D139、关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）A.各类施工作业需要排水的，由施工企业中请领取许可证B.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费C.工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定D.排水户应当按实际需要的排水类别，总量排放污水【答案】：B140、某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：C141、根据《民法典》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有【答案】：D142、施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】：A143、（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。A.给予警告B.取消继续教育记录C.处1万元以上3万元以下罚款D.撤销注册证书【答案】：B144、建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】：C145、（2017年真题）根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书口.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请【答案】：D146、（2021年第2批真题）下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（）。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的【答案】：【答案】：BC.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的【答案】：A147、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是（）。A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】：D148、（2018年真题）关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】：C149、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装修D.改变建筑工程局部使用功能150、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制8.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】：A151、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（）计算。2800元/吨2650元/吨2500元/吨2200元/吨【答案】：C152、（2020年12月真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章。.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】：【答案】：C【答案】：A153、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】：A154、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】：A155、（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（ ）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料口.公立幼儿园教育设施【答案】：D156、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。A.组织事故抢救8.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】：B157、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。2013年11月20日2013年12月20日2014年1月20日2014年2月20日【答案】：C158、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.第一审判决作出前D.提交答辩状期间【答案】：D159、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会口.公共资源交易中心160、住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院，A区人民法院判决乙向甲赔偿损失100万元人民币。甲向A区法院申请执行，A区法院委托B区法院代为执行。B区法院发现乙暂无财产可供执行。关于该案件执行程序的说法，正确的是（）。A.由B区法院裁定中止执行，并及时告知A区法院B.B区法院及时函告人区法院，由A区法院裁定中止执行C.由B区法院裁定终结执行，并及时告知A区法院D.B区法院及时函告人区法院，由A区法院裁定终结执行【答案】：B161、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件C.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金【答案】：A162、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录。.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料口.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】：B【答案】：【答案】：B163、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。12个月18个月24个月26个月【答案】：C164、（2016年真题）两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】：C165、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照【答案】：D166、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程局部使用功能【答案】：B167、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）人.有损害事实发生B.违反职业道德。.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系【答案】：B168、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D169、仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是（）。A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关B.仲裁以不开庭审理为原则C.仲裁员由当事人协商确定D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认170、以下关于建设工程分包说法正确的是（）。A.专业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业B.专业作业承包人可以将部分劳务作业分包C.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位D.专业作业承包人必须经过建设单位认可【答案】：C171、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】：A172、根据《民法典》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】：B173、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《合同法》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是（ ）。A.①②③④B.③④②①【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DC.④②①③D.④②③①【答案】：D174、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权【答案】：D175、（2016年真题）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.评标委员会B.招标人C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：B176、（2021年真题第1批）关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金）评估和审查制度。177、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】：C178、根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项不属于生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.安全生产面临的风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的【答案】：D179、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】：A180、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保金【答案】：A181、以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助【答案】：D182、《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位骗取施工许可证的，由原发证机关（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款？B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款？C.追究责任者刑事责任？D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2%以下的罚款【答案】：B183、应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。A.生活区人口B.生活用水源。.在建工程出入通道D.办公区人口【答案】：C184、根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括()。A.查封B.扣押C.冻结D.先予执行【答案】：D185、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。A.抵押合同签字盖章B.到公证部门公证C.房产行政主管部门登记D.贷款合同生效【答案】：A186、关于行政复议和行政诉讼，说法正确的是()。A.行政诉讼是法院解决行政机关实施抽象行政行为时与公民、法人发生的争议B.当事人提出行政复议，应当是在行政机关准备作出行政决定之后C.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能D.当事人只能向做出行政行为的直属上级行政机关申请复议【答案】：C187、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【答案】：A188、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【答案】：B189、当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是调解、也可以是仲裁或诉讼。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】：C190、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案编制的说法，正确是的（）A.专项施工方案应当由施工企业技术负责人审核签字并加盖单位公章B.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制C.对于超过一定规模的危大工程，专项施工方案经施工企业审核和分包单位技术负责人审查后即可进行专家论证D.专项施工方案论证不通过的，施工企业整改后即可直接实施【答案】：A191、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。A.1B.5C.10D.26【答案】：D192、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务。.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任【答案】：D193、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。4拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供口.受自然地域限制的【答案】：C194、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格【答案】：B195、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】：C196、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20【答案】：D197、注册建造师违法从事相关活动的，（）县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关；依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。A.聘用单位住所地B.注册建造师执业地C.违法行为发生地D.注册机关所在地【答案】：C198、关于地役权的说法，正确的是()。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立。.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需要役地和供役地相邻接为要件【答案】：B199、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限是()。A.2年B.3年C.5年D.8年【答案】：C200、(2020年12月真题)关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：B201、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】：B202、下列关于依法必须招标项目的招标公告和公示信息的公告公示的说法，正确的有（）。A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应依法向社会公开B.招标公告和公示信息可以在项目所在地电子招标投标公共服务平台发布C.招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”和项目所在地省级电子招标投标公共服务平台同步发布D.发布媒介提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务可以适当收费【答案】：A203、在申请之日前1年内至资质许可决定作出前，施工企业的下列行为中，一定会导致资质升级或增项不被批准的是（）。A.拖欠农民工工资B.允许其他企业以本企业的名义承揽工程C.发生过安全生产事故D.由于工程质量纠纷被建设单位起诉到法院204、施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是（）A.对吊销其资质证书不服的B.对查封其财产不服的C.认为行政机关侵犯其中标权利的D.认为某省人民政府制定的规章违法的【答案】：D205、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【答案】：D206、根据2009年8月经修改后公布的《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：（1）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。选项D符合此条要求。A.额外支付劳动者一个月工资？B.其同住的近亲属??????C.发布决定？D.赔偿损失【答案】：A207、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】：D208、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的【答案】：D209、甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务，甲公司应如何解决此纠纷（）A.甲公司可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B.甲公司只能向人民法院提起诉讼C.甲公司既可向人民法院提起诉讼，也可与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序【答案】：A210、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】：A211、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费C.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴D.建筑施工企业应当在招标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费【答案】：C212、下列关于认证的说法，错误的是（）。A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【答案】：A213、某公司拟新建总部办公大楼，该公司于2012年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（）截止。2013年2月14日2013年4月14日2013年7月14日2013年7月15日【答案】：C214、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】：D215、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】：C216、甲乙两个企