二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附参考答案（黄金题型）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的是（ ）。A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责任【答案】：A2、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。A.及时检查隐蔽工程B.提供必要施工条件C.支付工程价款D.交付竣工验收合格的建设工程【答案】：D3、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。4拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供口.受自然地域限制的【答案】：C4、《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】：B5、《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位8.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】：C6、建设工程合同包括下列选项中除（）的合同。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建筑工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同【答案】：C7、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业长期担任安全员【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AB.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上。.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】：D8、关于占有权的表述中不正确的是()。A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。B.占有权是行使物的使用权的前提条件。C.占有权不得分离出去D.占有权是所有人行使财产所有权的一种形式。【答案】：C9、关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是()。A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾期利息B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率。.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五【答案】：C10、工伤保险基金可用于()。A.工伤预防宣传B.投资股票使资金增值C.购买货币基金使资金保值D.对当年没有发生安全事故的企业予以奖励11、建设工程民事纠纷的处理方式不包括（）A.申诉B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】：A12、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.20B.10C.25D.30【答案】：A13、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告【答案】：C14、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债8.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业。.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人口.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C债务人【答案】：A15、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】：D16、下列有关土地所有权的说法，错误的是（）。A.耕地的承包期为30年B.草地的承包期为50年C.我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制D.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使【答案】：B17、（2020年真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方所采用计价方式是（）。A.总价方式B.定额方式C.单价方式D.成本加酬金方式18、开展工伤预防试点的地区可以从（）提取一定比例用于工伤预防。A.工伤保险基金B.意外伤害保险基金C.质量保证金D.养老保险【答案】：A19、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】：A20、关于商标专用权的说法，正确的是（）。4商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年口.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】：C21、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】：C22、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A.质押权B.抵消权C.抵押权D.留置权【答案】：D23、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C24、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.评标委员会8.项目经理部C.监理单位D.投标联合体【答案】：C25、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【答案】：C26、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理【答案】：D27、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）。A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.只能向合同履行地的人民法院起诉。.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】：B28、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】：D29、根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。A.变更B.重新协定C.原则上变更D.未变更【答案】：D30、某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。2008年2月〜2008年4月2007年11月〜2008年1月2007年7月〜2008年1月2008年2月〜2008年7月【答案】：B31、按照相关规定，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。A.30日B.45日60日90日【答案】：A32、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】：B33、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.招标人可以强制投标人组成联合体。.在资格预审前，联合体可以增加成员D.联合体各方就中标项目承担按份责任【答案】：C34、关于评标的说法中，正确的是（）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】：A35、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】：C36、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。A.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料8.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】：A37、关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：A38、关于总承包招标和两阶段招标，下列说法正确的是（）。A.暂估价是指两阶段招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标。C.投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议在第二阶段D.投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件在第二阶段【答案】：D39、根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括（）。A.查封B.扣押C.冻结D.先予执行【答案】：D40、经人民法院判决，建设单位应最迟于2016年9月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付。2018年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2018年9月5日2019年9月5日2020年6月2日2018年12月2日41、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】：B42、必须经总监理工程师签字的工作是（）A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【答案】：D43、关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（ ）。A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年C.质量保修书内容包括保修范围和保修期限D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关【答案】：B44、关于给水处理厂设备机组试运行基本程序正确的是（）。A.充水试验f空载试运行f负荷试运行f自动开停机试运行B.空载试运行f充水试验f负荷试运行f自动开停机试运行C.自动开停机试运行f充水试验f空载试运行f负荷试运行D.负荷试运行f充水试验f空载试运行f自动开停机试运行【答案】：A45、一项动产分别被抵押、质押、留置给3位不同的人，（）优先受偿。A.抵押权人B.质押权人C.留置权人D.债权最大的人【答案】：C46、（2021年真题第2批）关于合同形式的说法，正确的是（ ）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】：A47、（2014年真题）下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【答案】：A48、下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。A.因迟延支付工程款所产生的利息B.因迟延交付场地而产生的窝工损失C.因发包方违约而产生的索赔费用口.承包人支付的材料费【答案】：D49、（2017年真题）关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】：B50、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】：C51、（2015年真题）关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】：C52、下面不属于建设工程施工常用担保种类的是（）。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.预付款担保D.竣工结算保证金【答案】：D53、资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B54、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】：D55、场景（七）A.无效8.有效【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C。.可变更、可撤销D.效力待定【答案】：B56、国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进行审查的要求。A.最高人民法院B.全国人大常委会C.最高人民检察院D.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会【答案】：B57、关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】：A58、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）。2年内不得担任本施工企业的中层管理人员3年内不得担任监理单位的主要负责人5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人59、甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同,甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还（）。40万元50万元90万元D.100万元【答案】：C60、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】：A61、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）1个月3个月6个月12个月【答案】：B62、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】：A63、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【答案】：D64、根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认【答案】：B65、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门申请核准【答案】：D66、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。A.同级工会代表B.劳动行政部门代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】：B67、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是()。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业法人属于非营利法人C.施工企业的法定代表人是法人D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】：A68、(2014年真题)关于施工合同特征的说法，错误的是()。A.施工合同是双务合同B.施工合同是要式合同C.施工合同客体是工程D.施工合同是有偿合同【答案】：C69、(2021年第2批真题)关于人民调解说法，正确的是()。A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认【答案】：D70、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房口.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】：D71、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像资料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】：D72、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】：B73、下列纠纷属于劳动争议范围的是（）。A.个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷D.因确认劳动关系发生的争议【答案】：D74、某项目施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.责令赔偿损失【答案】：D75、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计总费用为200万，甲按约定向乙支付了定金50万。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100【答案】：C76、场景（二）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.行政规定【答案】：B77、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】：B78、（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】：C79、甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是（）。A.合同B.无因管理C.不当得利D.侵权行为【答案】：D80、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DB.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】：D81、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】：C82、（2019年真题）关于有效投标价格的说法正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标报价高于其他投标人报价D.投标人提供备选价格【答案】：C83、根据《物权法》，为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于（）。土地所有权土地处分权C.担保物权D.地役权84、(2021年第2批真题)当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同()。人.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】：B85、(2014年真题)根据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】：B86、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用()的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】：B87、关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》和《未成年工特殊保护规定》的是()。A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动B.对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动D.可以安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】：D88、二级建造师执业资格的注册管理机构是()A.建设部或其授权机构B.建设行业协会C.人事部或其授权机构D.省级建设行政主管部门【答案】：D89、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.串通投标罪【答案】：C90、(2015年真题)某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。A.13B.9C.8D.5【答案】：B91、以下属于刑事责任中主刑是（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.管制【答案】：D92、（2021年第2批真题）关于抵押权的说法，正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】：A93、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：C94、下列关于法的表述正确的是（）。A.规范性法律文件、国际惯例、国际条约、习惯法是我国法的形式【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BB.《上海市建筑市场管理条例》属于地方政府规章C.地方政府规章由地方人大及常委会制定D.《民法典》属于法律【答案】：D95、保证合同是（）订立合同。A.债权人与债务人B.债务人与保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】：C96、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D97、关于担保的说法，正确的是（）。A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供98、甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。2015年3月10日广东2015年6月20日广东2015年3月10日北京2015年6月20日北京【答案】：C99、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止的活动不包括（）。A.采石B.占用园林绿地。.在历史建筑上刻划、涂污D.举办大型群众活动【答案】：D100、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任101、侯某与某施工企业签订了3年的劳动合同，约定试用期为4个月。试用期结束后，侯某与该施工企业剩余劳动期限为（）。2年？32个月？3年？D.无固定期限【答案】：B102、（2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【答案】：A103、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续【答案】：A104、关于建设工程总分包单位的质量责任的说法正确的是（）。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】：A105、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。4项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效8.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效。.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效口.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【答案】：D106、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位8.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：A107、（2014年真题）诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B108、关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是（）A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】：C109、（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工未采取有效扬尘防治措施致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A110、（2021年第2批真题）下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（）。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的【答案】：A111、下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】：C112、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：D113、要约生效的起始时间是()时。A.要约发出B.要约到达受要约人C.受要约人回复D.双方签订合同【答案】：B114、(2020年12月真题)关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C115、某施工企业建造师甲，在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了一项技术改造，并准备发表论文，该项著作权（）。A.不属于职务作品，甲享有著作权B.属于职务作品，著作权属于施工企业C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故论文不属于职务作品D.由于甲利用了单位的物质条件，著作权的归属可以与单位协商确定【答案】：B116、由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划许可证D.建设用地规划许可证【答案】：D117、（2014年真题）下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力【答案】：D118、关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】：B119、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】：B120、下列属于人民法院行政诉讼范围的是（）A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】：C121、关于项目经理的说法中，正确的是（）。4项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理。.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：A122、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（ ）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】：A123、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织或者参与本单位应急救援演练D.组织制定安全施工措施【答案】：C124、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。（2017）A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证125、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.张某的行为为无权代理，合同无效B.张某的行为为表见代理，合同无效C.张某的行为为委托代理，合同有效D.张某的行为为表见代理，合同有效【答案】：D126、（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更口.公司法定代表人变更【答案】：A127、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）提出。A.3日前10日前15日前20日前【答案】：B128、建设工程招标人的下列行为中，正确的有（）。A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了4个总承包单位B.要求投标人结成联合体投标C.在招标文件中规定有最低投标限价D.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人【答案】：A129、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】：B130、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。2009年3月2009年6月2010年3月2010年6月【答案】：A131、(2018年真题)施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”，下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。A.放弃诉讼请求B.与对方当事人进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】：D132、（2018年真题）下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】：D133、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【答案】：A134、以下有关法规备案和审查的说法中，不正确的是（）。A.地方性法规应在公布后30日到有关机关备案8.公民如发现地方性法规与法律相抵触的，可书面建议全国人大常委会进行审查C.行政法规应报全国人大常委会备案D.地方政府规章只需要向国务院备案【答案】：D135、关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持【答案】：D136、建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。A.委托关系B.受托关系C.信任关系D.合同关系【答案】：D137、某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检查C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业【答案】：A138、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。（1分）A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D或工程监理单位监督下现场取样【答案】：D139、当事人自民事法律行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.90日B.180日C.1年D.5年【答案】：D140、根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】：A141、民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。151026142、（2019年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：C143、下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的D.超越法定职权颁发安全生产许可证的【答案】：D144、某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.第三者责任险D.工伤保险【答案】：D145、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材料，不包括（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】：A146、根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件的说法，错误的是（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容8.有勘察、设计、施工等单位共同签署的质量合格文件C.有完整的技术档案和施工管理资料口.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】：B147、（2016年真题）根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】：B148、下列仲裁协议有效的情形是（）。A.合同双方订立的口头仲裁协议B.双方就继承纠纷达成的仲裁协议C.纠纷发生后双方签订的书面仲裁协议D.合同约定发生争议或诉讼或仲裁【答案】：C149、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】：D150、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B151、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某请求按照合同约定折价补偿遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，可以参照合同约定折价补偿C.合同有效，应当按照合同约定折价补偿D.合同有效，可以参照合同约定折价补偿【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：B152、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（ ）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C153、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.事业单位法人经依法登记成立C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A154、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资155、以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是（ ）。A.总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工B.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案【答案】：D156、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲B.乙C.甲、乙连带D.乙、丙连带【答案】：D157、根据《民法典》规定，限制民事行为能力人订立的合同，相对人可以催告法定代理人在（）内予以追认。A.30日B.90日C.180日D.1年【答案】：A158、在债权中，属于意定之债的是（）。A.不当得利【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：CB.无因管理C.侵权之债D.合同之债【答案】：D159、对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（ ）。4材料不符合约定时，应当通知定作人更换B.承揽人未经定作人同意而更换材料C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件D.承揽人未经定作人同意改变选用材料的数量【答案】：A160、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年【答案】：C161、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按（）。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪162、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。人.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】：C163、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】：A164、项目经理部行为的法律后果由（）承担。4项目经理8.项目经理部各成员C.企业法人D.企业法定代表人【答案】：C165、保险合同订立的双方当事人是（）。A.保险人与投保人B.投保人与受益人C.保险人与被保险人D.保险人与受益人166、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议口.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖【答案】：D167、对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利，称为（）。A.用益物权B.所有权C.担保物权D.物权【答案】：B168、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】：A169、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【答案】：C170、按照《建筑法》的规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】：D171、（2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】：A172、（2021年真题第1批）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：C173、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】：D174、(2019年真题)某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】：B175、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师）。176、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（人.项目经理部承担B.企业法人承担C.企业法定代表人承担口.项目经理部与企业法人共同承担）。【答案】：B177、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向批准机关申请延期B.报批准机关核验开工报告。.重新办理开工报告审批手续D.改办施工许可证【答案】：C178、某设备租赁公司将一台己经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】：C179、质量缺陷是指建设工程的质量不符合（）A.工程建设强制性标准B.设计文件。.承包合同的约定D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定【答案】：D180、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期8.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B181、由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则王某应当及时办理（）A.吊销B.撤销C.延续有效D.注销或变更【答案】：D182、工程建设项目必须招标的范围不包括（］A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DD.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】：B183、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。A.《天津市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》B.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》C.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》D.《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》【答案】：B184、(2021年第1批真题)总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的是()。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位口.项目经理【答案】：A185、(2020年真题)关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是()。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决186、企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。A.山西省高级人民法院？B.山东省高级人民法院？C.最高人民检察院？D.最高人民法院【答案】：D187、当水池自重小于浮力时会浮起；应考虑的因地制宜措施是（ ）。A.基坑四周设防汛墙B.水池及基坑内四周埋设排水盲管C.抽干基坑内积水D.使水池内、外无水位差【答案】：D188、根据《民法通则》第125条的规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担（）A.违约责任B.民事责任C.行政责任D.刑事责任【答案】：B189、（2020年真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是（ ）。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】：B190、下列关于委托合同当事人权利义务，描述错误的是（）。A.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息B.受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，不可向委托人要求赔偿损失C.经委托人同意，受托人可以转委托D.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失【答案】：B191、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。A.建筑施工企业破产、倒闭的，安全生产许可证应当撤销B.建筑施工企业变更名称的，应当在变更后10日内到原发证机关办理变更手续C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证D.发生重大安全事故的，安全生产许可证应当吊销【答案】：B192、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为（）年。A.2B.3C.5D.1【答案】：D193、关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。A.遗存于公海区域内的文物，属于国家所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】：C194、关于开标程序的说法，正确的是（）。A.开标时间和地点应由各投标人协商决定B.开标过程应当记录并存档备查C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D.唱标时不必唱出投标报价【答案】：B195、试用期过后，劳动者单方解除合同的，劳动者提前（）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3日B.7日15日30日【答案】：D196、（2018年真题）关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】：B197、某工程发包方准备进行招标，编制了工程量清单及招标控制价，依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算，该工程安全文明施工措施费用为100万，2个月后合同签订，约定工程工期340天，但合同中未约定安全文明施工措施费用的预付比例，下列说法正确的是（）。A.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于45万B.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于50万C.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于30万D.建设单位应全额支付100万安全文明施工措施费用【答案】：A198、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】：B199、（2019年真题）根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是（）。4在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D200、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】：B201、《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。A.变更工程竣工日期B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程一般结构【答案】：B202、下列不属于债的相对性的是（）。A.债权主体的相对性B.债权客体的相对性C.债权内容的相对性D.债权责任的相对性203、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】：D204、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A.试用期B.劳动报酬C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】：B205、《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【答案】：A206、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】：B207、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】：C208、下面关于建设用地使用权，表述错误的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记【答案】：B209、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见【答案】：B210、某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标，情节特别严重，则应（）。4只需要承担民事责任8.只需要承担民事责任和行政责任C.应该承担刑事责任D.应处以罚款【答案】：C211、根据《民法典》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）天内予以追认。A.15B.30C.45D.60【答案】：B212、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】：B213、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币150万，但项目总投资额为人民币3000万元的工程建设项目必须进行招标C.部分使用财政预算资金的总投资额为人民币200万元的建设工程项目D.国有控股公司投资的施工总承包金额为500万元的项目必须招标【答案】：D214、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B215、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B216、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（ ）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】：D217、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良【答案】：D218、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检查C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业【答案】：A219、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（）。A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】：B220、关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：BB.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B221、设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】：B222、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】：C223、(2016年真题)关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可224、关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是（ ）.A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效。.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的,视为予以追认【答案】：C225、关于工程建设强制性国家标准的内容，说法正确的是（）A.标准可以由行业主管部门发布B.标准文本应当免费向社会公开C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一