2024版建筑塔吊劳务分包协议范本版

2024版建筑塔吊劳务分包协议范本版A版本合同目录一览1.劳务分包协议概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程时间安排2.分包商的义务和责任2.1分包商资质要求2.2分包商施工人员要求2.3分包商施工质量要求2.4分包商的安全责任3.发包人的义务和责任3.1发包人提供的条件3.2发包人的监督和管理3.3发包人的付款义务3.4发包人的其他义务4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式4.4发票开具5.施工进度和质量5.1施工进度计划5.2施工质量标准5.3施工验收6.安全施工6.1安全措施6.2安全事故处理7.合同变更和解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件8.违约责任8.1分包商违约责任8.2发包人违约责任9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露保密信息的处理12.合同的转让12.1分包商转让合同的限制12.2发包人转让合同的限制13.法律适用和争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式14.其他条款14.1通知和送达14.2合同的附件14.3合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条：劳务分包协议概述1.1分包工程内容：分包商应按照发包人的要求，完成建筑塔吊的安装、拆卸、维修、保养等相关工作。1.2分包工程范围：分包商的工作范围包括建筑塔吊的安装、拆卸、维修、保养等，但不包括与建筑塔吊无关的其他工程。1.3分包工程时间安排：分包商应按照发包人提供的时间表进行工作，如有变更，双方协商确定新的时间安排。第二条：分包商的义务和责任2.1分包商资质要求：分包商应具备相应的资质，包括但不限于建筑塔吊安装、拆卸、维修、保养等相关资质。2.2分包商施工人员要求：分包商应按照发包人的要求，派遣具备相应技能和经验的施工人员进行工作。2.3分包商施工质量要求：分包商应保证其工作的质量符合发包人的要求，确保建筑塔吊的安全运行。2.4分包商的安全责任：分包商应对其工作的安全负责，确保施工过程中不会对发包人、第三人造成损害，也不会对建筑塔吊造成损害。第三条：发包人的义务和责任3.1发包人提供的条件：发包人应提供施工所需的环境、场地、设施等，确保分包商能够正常进行工作。3.2发包人的监督和管理：发包人应按照合同约定对分包商的工作进行监督和管理，确保分包商的工作符合发包人的要求。3.3发包人的付款义务：发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间等支付合同价款。3.4发包人的其他义务：发包人应履行合同约定的其他义务，包括但不限于提供技术支持、协助分包商解决施工中遇到的问题等。第八条：合同价格4.1合同总价：合同总价根据分包商提交的报价单和发包人的审批结果确定，具体金额详见附件一。4.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素导致成本变化，双方可协商调整合同价格。4.3付款方式：发包人应按照合同约定的付款比例，在分包商完成相应工作后，支付相应的合同价款。4.4发票开具：分包商应按照我国税收法律法规的规定，为发包人开具合法有效的发票。第九条：施工进度和质量5.1施工进度计划：分包商应按照发包人提供的时间表制定施工进度计划，并按照计划完成相关工作。5.2施工质量标准：分包商应按照发包人提供的施工质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。5.3施工验收：施工完成后，分包商应按照发包人的要求进行验收，验收合格后，发包人支付剩余合同价款。第十条：安全施工6.1安全措施：分包商应制定施工期间的安全措施，并报送发包人审查。6.2安全事故处理：施工过程中如发生安全事故，分包商应立即报告发包人，并按照我国法律法规的规定处理。第十一条：合同变更和解除7.1合同变更条件：合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。7.2合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。第十二条：违约责任8.1分包商违约责任：分包商未按照合同约定完成工作，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人违约责任：发包人未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条：争议解决9.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方可向所在地人民法院申请调解。9.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交我国仲裁机构进行仲裁。9.4法律途径：如采取法律途径解决争议，双方同意提交至合同签订地人民法院管辖。第十四条：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：合同约定的工作完成后，本合同即终止。10.3合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。第十五条：其他条款11.1通知和送达：双方通过书面形式互相通知和送达，通知和送达地址详见附件二。11.2合同的附件：本合同的附件包括但不限于附件一、附件二等，附件内容为本合同不可分割的一部分。11.3合同的修改和补充：本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细报价单附件二：分包商资质证明文件附件三：施工进度计划表附件四：施工质量标准和要求附件五：安全措施和应急预案附件六：合同变更协议附件七：违约金计算公式及相关说明附件八：争议解决方式选择声明附件九：合同生效、终止和解除条件声明附件十：通知和送达地址及联系方式附件一：分包工程详细报价单详细要求和说明：报价单应包括分包工程的各项费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等，并详细列明各项费用的计算依据和标准。附件二：分包商资质证明文件详细要求和说明：分包商应提供相关的资质证明文件，以证明其具备进行分包工程的资格和能力。附件三：施工进度计划表详细要求和说明：施工进度计划表应包括施工的具体时间安排、施工步骤、施工内容等，以确保施工的顺利进行。附件四：施工质量标准和要求详细要求和说明：施工质量标准和要求应详细列明分包工程的质量要求，包括但不限于材料质量、施工工艺、验收标准等。附件五：安全措施和应急预案详细要求和说明：安全措施和应急预案应包括施工期间的安全措施、安全事故的应急处理程序等，以确保施工的安全。附件六：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细列明合同变更的内容、变更的原因、变更的日期等，并由双方签字盖章确认。附件七：违约金计算公式及相关说明详细要求和说明：违约金计算公式及相关说明应明确违约金的计算方式、计算依据等，以便在违约行为发生时进行计算和追究。附件八：争议解决方式选择声明详细要求和说明：争议解决方式选择声明应明确双方在发生争议时选择争议解决方式的意愿和声明，包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。附件九：合同生效、终止和解除条件声明详细要求和说明：合同生效、终止和解除条件声明应明确合同的生效条件、终止条件和解除条件，以便在合同执行过程中进行判断和操作。附件十：通知和送达地址及联系方式详细要求和说明：通知和送达地址及联系方式应明确双方之间的通知和送达地址及联系方式，以确保双方能够及时收到相关通知和文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商违约行为：a)未按照合同约定完成工作；b)施工质量不符合发包人要求；c)未按照合同约定支付价款；d)其他违反合同约定的行为。2.发包人违约行为：a)未按照合同约定提供施工条件；b)未按照合同约定支付价款；c)未按照合同约定履行监督和管理职责；d)其他违反合同约定的行为。3.违约责任认定标准：a)违约金计算：按照附件七中的违约金计算公式进行计算；b)赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿；c)合同解除：根据附件九中的合同解除条件进行判断；d)其他违约责任：根据合同约定和法律法规进行认定。示例说明：a)分包商未按照合同约定完成工作，导致工程延期，应按照违约金计算公式支付违约金；b)发包人未按照合同约定支付价款，导致分包商施工中断，应按照违约金计算公式支付违约金，并赔偿分包商因此导致的实际损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包商：指与发包人签订合同，承担分包工程的单位或个人。3.发包