美术馆装修施工合同模板

美术馆装修施工合同模板合同目录第一章：总则1.1合同签订主体1.2合同效力1.3合同解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：合同主体3.1甲方权益3.2乙方权益3.3丙方权益（如有）第四章：工程内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工材料4.4施工标准第五章：工程进度5.1施工期限5.2工程进度计划5.3工程延期第六章：质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保修第七章：合同价款7.1合同价格7.2价款支付7.3价款调整第八章：施工安全8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约（如有）第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章：合同的终止和终止后事项12.1合同终止12.2终止后事项处理第十三章：其他约定13.1信息保密13.2广告宣传13.3合作开发（如有）第十四章：附则14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解除和终止的日期合同编号_________第一章：总则1.1合同签订主体甲方：_________（甲方全称）乙方：_________（乙方全称）1.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续后终止。1.3合同解释本合同未尽事宜，应依照国家相关法律法规执行，如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程名称_________美术馆装修施工项目2.2工程地点_________（具体地址）2.3工程规模_________（工程规模描述）2.4工程预算本工程预算总金额为_________元（大写：_______________________元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、监理费、税费等。第三章：合同主体3.1甲方权益甲方应负责办理工程相关审批手续，提供施工场地，支付合同价款，并按合同约定履行其他义务。3.2乙方权益乙方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量，按期交付工程，并承担施工过程中的安全责任。3.3丙方权益（如有）丙方应按照合同约定提供材料、设备等技术支持，并保证产品质量。第四章：工程内容4.1施工范围包括但不限于：土建改造、水电布线、装饰装修、家具采购及安装、艺术品安装等。4.2施工工艺乙方应按照甲方确认的施工图纸和施工方案进行施工。4.3施工材料乙方应使用符合国家标准的建筑材料、构件和设备。4.4施工标准乙方应按照国家标准和行业标准进行施工，确保工程质量。第五章：工程进度5.1施工期限本工程自合同签订之日起至_________年_________月_________日竣工交付。5.2工程进度计划乙方应按照甲方要求提交工程进度计划，并按照计划执行。5.3工程延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第六章：质量与验收6.1质量标准本工程质量应达到_________等相应标准。6.2验收程序工程竣工后，双方应按照约定进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至符合要求。6.3质量保修乙方应按照合同约定对工程进行质量保修，保修期自工程验收合格之日起计算。第七章：合同价款7.1合同价格本合同总价款为_________元（大写：_______________________元整）。7.2价款支付甲方应按照双方约定的付款节点支付价款。7.3价款调整如因不可抗力等原因导致工程变更，双方可协商调整合同价款。第八章：施工安全8.1安全责任乙方应全面负责施工现场的安全管理工作，确保施工过程中人员安全和工程安全。8.2安全措施乙方应制定并落实施工现场的安全措施，包括但不限于安全防护、消防、环境保护等。8.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。第九章：违约责任9.1甲方违约如甲方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.2乙方违约如乙方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.3丙方违约（如有）如丙方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖诉讼案件应在合同签订地人民法院管辖。10.3仲裁双方也可以约定仲裁，仲裁委员会为_________（具体名称）。第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同解除合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。第十二章：合同的终止和终止后事项12.1合同终止合同终止的条件和方式按照双方约定或者法律规定执行。12.2终止后事项处理合同终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并清理施工现场。第十三章：其他约定13.1信息保密双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息保密。13.2广告宣传乙方未经甲方同意，不得以本合同工程为宣传内容。13.3合作开发（如有）双方可以就未来合作进行探讨，并签订补充协议。第十四章：附则14.1合同附件本合同附件包括：施工图纸、施工方案、材料设备清单等。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解除和终止的日期合同解除或终止日期为_________年_________月_________日。甲方（盖章）：_________（甲方全称）_________（甲方授权代表）乙方（盖章）：_________（乙方全称）_________（乙方授权代表）丙方（盖章）（如有）：_________（丙方全称）_________（丙方授权代表）签字日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明11.4甲方指定材料设备甲方有权根据工程需要指定材料设备供应商，乙方应按照甲方要求采购并安装。11.5甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。11.6甲方变更权甲方在合同履行过程中有权提出工程变更，乙方应根据甲方要求及时调整施工方案。11.7甲方终止权甲方在合同履行过程中如发现乙方严重违约，有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明12.1乙方质量保证乙方应对施工质量承担责任，如工程验收不合格，乙方应无条件进行整改。12.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金。12.3乙方安全责任乙方应全面负责施工现场的安全管理工作，确保施工过程中人员安全和工程安全。12.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和个人信息保密，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明13.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保合同各方权益。13.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定方式支付。13.3第三方中介保密义务第三方中介应对合同履行过程中获取的各方商业秘密和个人信息保密。13.4第三方中介违约责任第三方中介如未按合同约定履行调解、协调职责，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料设备清单4.工程预算表5.付款凭证6.质量保修证书7.安全事故报告8.工程进度计划9.合同变更协议10.合同解除协议11.仲裁裁决书（如有）12.法院判决书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未提供施工场地或施工条件不符合约定未按约定履行其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料设备未按约定履行安全责任3.丙方违约行为（如有）未按约定提供材料设备提供的材料设备质量不符合标准未按约定履行其他义务三、法律名词及解释：1.美术馆装修施工合同：指甲方（美术馆）与乙方（施工方）签订的，关于美术馆装修施工项目的合同。2.施工方：指承担美术馆装修施工任务的一方。3.甲方：指美术馆，合同中的委托方。4.乙方：指承担施工任务的施工方。5.丙方：指提供材料设备或参与施工的第三方。6.合同价款：指合同约定的美术馆装修施工项目的总价格。7.质量保修：指施工方对施工质量提供的保修服务。8.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。9.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡或财产损失事件。10.仲裁：指合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁委员会进行争议解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：不可抗力、设计变更、材料供应延误等。解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题原因：施工方工艺不当、材料不合格、监管不力等。解决办法：立即停工整改，重新验收，必要时解除合同并追究责任。3.付款争议原因：付款节点不符合约定、工程量增减等。解决办法：依据合同约定和实际完成工程量进行价款结算。4.安全事故处理原因：施工