2024版水库工程施工承包协议模板版

2024版水库工程施工承包协议模板版A版本合同目录一览1.承包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收5.合同履行5.1承包人义务5.2发包人义务6.违约责任6.1承包人违约6.2发包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.合同的附件9.1工程设计文件9.2施工图纸9.3技术规范10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4法律适用10.5合同解释11.合同签订日期12.合同签订地点13.合同双方签字14.合同附件第一部分：合同如下：第一条承包工程概述1.1工程名称：水库工程施工1.2工程地点：具体位置，以附件地图为准1.3工程规模：工程占地面积、库容、坝高等，具体详见附件1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试等，具体详见附件。第二条合同主体2.1承包人信息承包人全称：X工程有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系电话：X邮箱：X2.2发包人信息发包人全称：X水利水电开发有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系电话：X邮箱：X第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2价格调整机制：（1）原材料价格波动超过±5%时，合同价格相应调整。（2）政策性调整或其他不可抗力因素导致的成本变动，双方协商解决。3.3预付款：合同签订后10日内，发包人支付合同总价20%的预付款。3.4进度付款：按照工程进度，分期支付合同价款的60%。具体支付时间及比例，双方协商确定。3.5竣工结算：工程验收合格后，扣除预付款、进度付款及其他应扣款项，发包人应在验收合格后30日内支付剩余的合同价款。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：详见附件，承包人应按照进度计划完成工程。4.2工程质量标准：符合国家及行业相关标准，详见附件。4.3工程验收：工程完成后，双方共同组织验收。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求整改，直至验收合格。第五条合同履行5.1承包人义务：（1）按照合同约定完成工程，并保证工程质量。（2）按照进度计划推进工程，确保工程按时完成。（3）遵守国家法律法规，确保工程安全。（4）协助发包人办理工程相关手续。5.2发包人义务：（1）按照合同约定支付合同价款。（2）提供施工场地，确保工程顺利进行。（3）协助承包人办理工程相关手续。第六条违约责任6.1承包人违约：（1）未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，承包人应承担违约责任。（2）承包人延迟交付工程，应按照延迟部分工程价款的1%支付违约金。（3）承包人擅自变更工程内容，应承担因此产生的费用。6.2发包人违约：（1）未按照合同约定支付合同价款，发包人应承担违约责任。（2）发包人延迟支付预付款、进度付款的，应按照延迟部分工程价款的1%支付违约金。（3）发包人擅自变更工程内容，应承担因此产生的费用。第七条争议解决7.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。7.4法律途径：仲裁裁决不服的，可在收到裁决书之日起3个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。8.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同终止：（1）合同到期，双方未续签的，合同自然终止。（2）双方协商一致提前终止合同的，合同终止。（3）一方违反合同约定，严重损害另一方利益的，对方有权解除合同。第九条合同的附件9.1工程设计文件：包括工程设计说明书、施工图纸等，详见附件。9.2施工图纸：包括各种专业图纸，详见附件。9.3技术规范：包括施工技术要求、质量标准等，详见附件。第十条其他条款10.1保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2知识产权保护：双方在合同履行过程中所涉及的知识产权，归各自所有。10.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。10.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。10.5合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。第十一条合同签订日期本合同于年月日签订。第十二条合同签订地点本合同签订地点为省市区路号。第十三条合同双方签字（略）第十四条合同附件（略）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1工程设计说明书：详细描述工程的设计理念、设计参数、设计方案等。1.2施工图纸：包括土建、安装、装修等专业的详细图纸，标注施工要求和细节。1.3设计变更通知：如有设计变更，需附上变更通知，并说明变更内容。附件二：技术规范2.1施工技术要求：详细规定施工过程中的技术标准、施工方法等。2.2质量标准：明确工程质量要求，包括材料、构件、施工等方面的质量标准。2.3验收标准：规定工程验收的标准和程序。附件三：工程进度计划3.1工程进度时间表：明确各阶段的工程进度及完成时间。3.2关键节点：标注影响工程关键进度的节点，如基础施工、主体结构验收等。3.3进度调整方案：如有必要调整进度计划，需附上调整方案。附件四：合同价款明细表4.1预付款明细：明确预付款的金额、支付时间等。4.2进度付款明细：明确各阶段进度付款的金额、比例、支付时间等。4.3竣工结算明细：明确竣工结算的计算方式、支付时间等。附件五：工程验收文件5.1验收报告：工程验收合格的报告，包括验收结果、验收结论等。5.2验收合格证书：工程验收合格的证书，由验收机关出具。5.3验收整改记录：如有验收不合格的情况，需记录整改过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的。2.承包人延迟交付工程，超过合同约定的延期交付时间。3.承包人擅自变更工程内容，未得到发包人同意。4.发包人未按照合同约定支付合同价款，延迟支付预付款、进度付款等。5.发包人擅自变更工程内容，未得到承包人同意。责任认定：1.承包人违约：承包人应承担违约责任，包括但不限于延迟交付违约金、整改费用等。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、逾期付款利息等。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程，导致工程延期交付，承包人应按照延迟部分工程价款的1%支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害