工程劳务分包协议模板2024年版版

工程劳务分包协议模板2024年版版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量2.劳务分包范围2.1分包内容2.2分包工程量2.3分包工程的质量标准3.劳务分包价格及支付3.1分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误5.质量及安全5.1工程质量标准5.2安全防护措施5.3质量及安全问题的处理6.劳务分包方的义务6.1施工准备6.2人员配备6.3材料和设备6.4施工场地7.发包方的义务7.1施工图纸及技术资料提供7.2现场协调7.3工程款的支付7.4施工进度的协调8.违约责任8.1劳务分包方的违约责任8.2发包方的违约责任9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院10.合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更10.3合同的解除11.其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力12.合同的份数和保管12.1合同份数12.2合同的保管13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1工程图纸14.2分包工程量清单14.3材料和设备清单14.4其他技术资料第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据工程实际情况填写具体的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程内容：详细描述工程的性质、规模、建设内容等。1.4工程量：根据工程实际情况，明确工程涉及的工程量。第二条劳务分包范围2.1分包内容：具体列举分包的工程内容，包括但不限于施工作业、材料供应、设备租赁等。2.2分包工程量：详细列出分包工程量的计算依据和结果。2.3分包工程的质量标准：根据工程要求，明确分包工程的质量标准，包括材料、工艺、验收等方面。第三条劳务分包价格及支付3.1分包价格：详细列出分包价格的计算依据，包括单价、总价等。3.2价格调整：明确价格调整的条件和幅度，以及调整的时间节点。3.3支付方式：明确支付分包价格的方式，如银行转账、现金等。3.4支付时间：具体到日期的分包价格支付时间安排。第四条工期及进度4.1合同工期：明确合同约定的工程完工时间，具体到年、月、日。4.2工程进度计划：分阶段列出工程进度计划，包括关键节点。4.3工期延误：明确工期延误的责任和处理方式。第五条质量及安全5.1工程质量标准：详细描述工程质量标准，包括材料、工艺、验收等方面。5.2安全防护措施：明确安全防护措施的内容和要求。5.3质量及安全问题的处理：规定质量及安全问题的处理流程和责任分配。第六条劳务分包方的义务6.1施工准备：明确劳务分包方在施工前的准备工作，包括人员、材料、设备等。6.2人员配备：详细列出劳务分包方所需配备的施工人员及其资质要求。6.3材料和设备：明确劳务分包方提供的材料和设备，包括品牌、型号、质量标准等。6.4施工场地：规定劳务分包方在施工场地内的行为规范和要求。第八条违约责任8.1劳务分包方的违约责任：明确劳务分包方在合同履行过程中违反约定的责任及处理方式。8.2发包方的违约责任：明确发包方在合同履行过程中违反约定的责任及处理方式。第九条争议解决9.1争议的解决方式：规定合同争议解决的途径，如协商、调解、仲裁等。9.2仲裁地点及机构：明确仲裁地点及仲裁机构，如仲裁地点为某市，仲裁机构为某仲裁委员会。9.3诉讼地点及法院：明确诉讼地点及法院，如诉讼地点为某市，法院为某人民法院。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：明确合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。10.2合同的变更：规定合同变更的条件、程序及双方的权利义务。10.3合同的解除：规定合同解除的条件、程序及双方的权利义务。第十一条其他约定11.1保密条款：明确双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。11.2知识产权保护：明确双方在合同履行过程中对知识产权的保护义务。11.3不可抗力：规定不可抗力的定义及处理方式，如自然灾害、社会事件等。第十二条合同的份数和保管12.1合同份数：明确合同的份数，如正本一份、副本若干份。12.2合同的保管：规定合同的保管方式及保管责任。第十三条合同的签署13.1签署日期：明确合同签署的日期，具体到年、月、日。13.2签署地点：明确合同签署的地点。13.3签署人：明确合同签署人的姓名、职务、授权情况等。第十四条附件14.1工程图纸：列出附件中包含的工程图纸名称和数量。14.2分包工程量清单：列出附件中包含的分包工程量清单。14.3材料和设备清单：列出附件中包含的材料和设备清单。14.4其他技术资料：列出附件中包含的其他技术资料。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸1.1图纸名称：主体结构施工图1.2图纸数量：五份1.3图纸内容：包含建筑物的平面图、立面图、剖面图等1.4交付时间：合同签订后十个工作日内1.5质量要求：图纸清晰、标注准确，无遗漏附件二：分包工程量清单2.1清单名称：土建工程分包量清单2.2清单数量：一份2.3内容要求：详细列出分包工程的工程量、材料、工艺等要求2.4交付时间：合同签订后十个工作日内2.5质量要求：清单内容完整、准确，无遗漏附件三：材料和设备清单3.1清单名称：施工材料和设备清单3.2清单数量：一份3.3内容要求：详细列出施工所需材料和设备的品牌、型号、数量等3.4交付时间：合同签订后十个工作日内3.5质量要求：清单内容准确、无误，确保材料和设备质量符合工程要求附件四：其他技术资料4.1资料名称：施工组织设计4.2资料数量：一份4.3内容要求：包含施工方案、施工进度计划、安全防护措施等4.4交付时间：合同签订后十个工作日内4.5质量要求：资料内容完整、准确，具有可操作性说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.劳务分包方未按照合同约定完成工程任务2.劳务分包方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准3.劳务分包方未按照合同约定时间完成工程进度4.发包方未按照合同约定支付工程款5.发包方未提供合同约定的施工条件和技术资料责任认定标准：1.劳务分包方未按照合同约定完成工程任务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于工程进度延误、质量问题等。2.劳务分包方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准，应承担更换、修复、赔偿等责任。3.劳务分包方未按照合同约定时间完成工程进度，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。4.发包方未按照合同约定支付工程款，应承担逾期支付的责任，如支付滞纳金、赔偿损失等。5.发包方未提供合同约定的施工条件和技术资料，应承担相应责任，如赔偿损失、承担逾期交付的责任等。示例说明：若劳务分包方未按照合同约定时间完成工程进度，导致工程延期，则应按照合同约定向发包方支付违约金，具体金额根据合同约定和逾期天数计算。说明三：法律名词及解释：1.工程劳务分包协议：指劳务分包方与发包方之间签订的，约定劳务分包方承担某项工程的部分或全部施工任务，以及双方权利义务关系的协议。2.分包方：指承担某项工程的部分或全部施工任务的自然人、法人或其他组织。3.发包方：指委托他人完成某项工程的自然人、法人或其他组织。4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定向对方支付的违约赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观