结算协议合同模板样本工程完工_第1页
结算协议合同模板样本工程完工_第2页
结算协议合同模板样本工程完工_第3页
结算协议合同模板样本工程完工_第4页
结算协议合同模板样本工程完工_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

结算协议合同模板样本工程完工合同编号:__________结算协议合同模板样本工程完工甲方:__________乙方:__________一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程总价:__________二、工程价款结算2.1乙方按照合同约定的工程内容和质量要求完成工程,甲方应当按照合同约定的付款方式及时支付工程价款。2.2工程价款的支付分为三个阶段:第一阶段:工程完工后,甲方支付工程总价款的50%;第二阶段:工程验收合格后,甲方支付工程总价款的30%;第三阶段:质保期结束后,甲方支付工程总价款的20%。2.3甲方支付工程价款时,应扣除乙方已支付的预付款、进度款等。2.4乙方应当按照合同约定的时间提交工程结算报告及有关结算资料,甲方应当在收到资料后__________日内进行审核,确认无误后支付相应款项。2.5如有争议,双方可协商解决,协商不成的,可向合同约定的人民法院提起诉讼。三、质保期3.1工程质保期为__________年,自工程验收合格之日起计算。3.2质保期内,乙方应当按照合同约定负责工程的维修、保养和更换故障零部件等。3.3质保期内,乙方不得以任何理由提高维修、保养等费用。四、违约责任4.1甲方逾期支付工程价款的,应当按照逾期天数支付违约金,违约金计算方式为:逾期金额×__________%。4.3双方的其他违约行为,按照合同约定承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。5.2协商不成的,任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应当遵守国家法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益。6.2合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。6.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.建设工程施工合同2.工程验收报告3.工程结算报告4.付款凭证5.维修、保养记录6.违约金计算依据7.法律意见书8.其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付工程价款:指合同约定的付款日期届满,甲方未支付应付款项。2.乙方未按照合同约定完成工程:指乙方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。3.甲方未按约定提供施工条件:指甲方未按照合同约定提供施工场地、材料、设备等。4.乙方未按约定使用合格材料:指乙方在施工过程中使用不符合合同约定的材料。5.甲方变更工程内容:指甲方在合同执行过程中,未经乙方同意变更工程内容。6.乙方擅自停工:指乙方在合同执行过程中,未经甲方同意擅自停工。三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方意思表示一致,设立、变更、终止民事法律关系的协议。2.建设工程施工合同:指甲方委托乙方进行建设工程施工,约定工程内容、质量、进度、价款等条款的合同。3.工程验收:指工程完成后,甲方对工程的质量、数量、进度等进行检查、测试的活动。4.质保期:指合同约定的工程质量保证期限。5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商调整工程进度计划,根据实际情况顺延工期。2.工程质量问题:解决办法:乙方负责整改,甲方有权要求乙方拆除不合格工程,重新施工。3.付款纠纷:解决办法:双方按照合同约定的付款条款执行,如有争议,可通过协商或诉讼解决。4.变更工程内容:解决办法:甲方应与乙方协商一致,并签订补充协议。5.违约金计算:解决办法:按照合同约定的违约金计算方式进行计算。五、所有应用场景:1.建筑工程施工合同履行过程中,双方对工程价款进行结算。2.工程已完工,甲方按照合同约定支付工程价款。3.双方在工程质保期内,对工程进行维修、保养。4.双方因履行合同发生争议,通过协商、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论