政府数据中心装修工程

政府数据中心装修工程合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程内容和范围3.1工程主要内容3.2工程不包括内容3.3工程范围变更及处理第四章工程质量标准4.1工程质量要求4.2工程质量验收4.3工程质量保修第五章工程进度和工期5.1工程计划工期5.2工程进度计划5.3工期延误及处理第六章工程款项及支付6.1工程款项支付方式6.2工程进度款支付6.3竣工结算6.4工程款项支付违约处理第七章工程变更7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更费用及处理第八章工程保险8.1工程保险范围8.2工程保险办理8.3工程保险理赔第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定及处理9.3违约赔偿金额计算第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁管辖地第十一章合同的解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除和终止后的处理第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密信息的使用和保护12.3保密信息的泄露处理第十三章合同的转让和分包13.1合同转让条件13.2合同分包规定13.3转让和分包的审批程序第十四章附则14.1合同的修订14.2合同的补充协议14.3合同的解释和适用法律14.4合同签订日期及效力合同编号：_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方（政府机关）：_________1.1.2乙方（施工方）：_________1.2合同标的1.2.1工程名称：政府数据中心装修工程1.2.2工程地点：_________1.2.3工程内容：包括但不限于数据中心机房建设、布线系统、动力系统、环境系统、安全防护系统等装修工程。1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：_________1.3.2签订时间：_________1.4合同生效条件1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2合同生效后，双方应严格按照本合同的条款履行各自的义务。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1工程全称：_________2.2工程地点2.2.1具体地址：_________2.3工程规模2.3.1工程面积：_________平方米2.3.2工程结构：_________2.4工程预算2.4.1工程总预算：_________万元2.4.2预算内资金分配：详细预算表附后。第三章工程内容和范围3.1工程主要内容3.1.1土建工程3.1.2装饰工程3.1.3安装工程3.1.4信息通信网络工程3.2工程不包括内容3.2.1工程不包括_________3.3工程范围变更及处理3.3.1变更程序：_________3.3.2变更费用承担：_________第四章工程质量标准4.1工程质量要求4.1.1土建工程质量标准：_________4.1.2装饰工程质量标准：_________4.1.3安装工程质量标准：_________4.1.4信息通信网络工程质量标准：_________4.2工程质量验收4.2.1验收程序：_________4.2.2验收标准：_________4.3工程质量保修4.3.1保修期限：_________4.3.2保修范围：_________第五章工程进度和工期5.1工程计划工期5.1.1计划开工日期：_________5.1.2计划竣工日期：_________5.2工程进度计划5.2.1进度计划编制：_________5.2.2进度计划提交：_________5.3工期延误及处理5.3.1工期延误责任：_________5.3.2工期延误后果：_________第六章工程款项及支付6.1工程款项支付方式6.1.1支付方式：_________6.1.2支付账户：_________6.2工程进度款支付6.2.1进度款支付条件：_________6.2.2进度款支付比例：_________6.3竣工结算6.3.1竣工结算程序：_________6.3.2竣工结算时间：_________6.4工程款项支付违约处理6.4.1违约责任：_________6.4.2违约赔偿：_________第七章工程变更7.1工程变更范围7.1.1可变更范围：_________7.1.2不可变更范围：_________7.2工程变更程序7.2.1变更申请：_________7.2.2变更批准：_________7.3工程变更费用及处理7.3.1变更费用承担：_________7.3.2变更对工期的影响：_________第八章工程保险8.1工程保险范围8.1.1保险涵盖内容：_________8.1.2保险不包括内容：_________8.2工程保险办理8.2.1保险办理程序：_________8.2.2保险生效日期：_________8.3工程保险理赔8.3.1理赔程序：_________8.3.2理赔责任：_________第九章违约责任9.1违约行为9.1.1违约定义：_________9.1.2违约行为例举：_________9.2违约责任认定及处理9.2.1违约责任认定：_________9.2.2违约处理方式：_________9.3违约赔偿金额计算9.3.1赔偿计算方法：_________9.3.2赔偿限额：_________第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决：_________10.1.2调解解决：_________10.1.3仲裁解决：_________10.1.4诉讼解决：_________10.2争议解决机构10.2.1协商机构：_________10.2.2调解机构：_________10.2.3仲裁机构：_________10.2.4诉讼法院：_________10.3诉讼或仲裁管辖地10.3.1管辖地选择：_________10.3.2管辖地法律：_________第十一章合同的解除和终止11.1合同解除条件11.1.1合同解除条件：_________11.1.2解除程序：_________11.2合同终止条件11.2.1合同终止条件：_________11.2.2终止程序：_________11.3合同解除和终止后的处理11.3.1解除或终止后的义务：_________11.3.2解除或终止后的权益处理：_________第十二章保密条款12.1保密信息范围12.1.1保密信息定义：_________12.1.2保密信息例举：_________12.2保密信息的使用和保护12.2.1使用限制：_________12.2.2保护措施：_________12.3保密信息的泄露处理12.3.1泄露处理程序：_________12.3.2泄露责任：_________第十三章合同的转让和分包13.1合同转让条件13.1.1可转让条件：_________13.1.2不可转让情况：_________13.2合同分包规定13.2.1分包范围：_________13.2.2分包商的资质要求：_________13.3转让和分包的审批程序13.3.1转让审批程序：_________13.3.2分包审批程序：_________第十四章附则14.1合同的修订14.1.1修订条件：_________14.1.2修订程序：_________14.2合同的补充协议14.2.1补充协议形式：_________14.2.2补充协议生效：_________14.3合同的解释和适用法律14.3.1法律适用：_________14.3.2法律解释：_________14.4合同签订日期及效力14.4.1签订日期：_________14.4.2合同效力：_________甲方（政府机关）：_________乙方（施工方）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如有特殊情况需要更换供应商，需甲方事先批准。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成工程。如乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方验收工程工程完成后，甲方有权进行验收。如甲方对工程质量不满意，有权要求乙方进行整改或拆除重建，相关费用由乙方承担。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方负责工程质量乙方应对工程的质量和安全负责，并保证工程符合约定的质量标准。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用和违约金。2.2乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并按照甲方要求的时间表完成工程。如乙方未能按时完成工程，应支付违约金。2.3乙方保护甲方知识产权乙方应对甲方提供的技术资料、设计图纸等知识产权进行保密，并不得未经甲方同意擅自使用或泄露给第三方。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保工程顺利进行。中介应公正、中立地处理双方之间的争议和问题。3.2第三方中介的收费第三方中介的收费标准应在合同中明确规定。中介费用由甲方和乙方共同承担，或按照双方约定的比例分摊。3.3第三方中介的赔偿责任如因中介的原因导致工程出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据中介的过错程度和合同约定确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.材料供应商名录5.工程质量验收标准6.保密协议7.分包商资质证明文件8.保险单据9.第三方中介服务协议10.补充协议及相关附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付进度款未按约定提供施工场地或资料未按约定时间完成审批手续2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定保护甲方知识产权3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理争议泄露甲方或乙方敏感信息未按约定时间完成协调工作三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人因违约行为而应当支付给对方的一种经济补偿。4.工期延误：工程未能在约定的工期内完成。5.知识产权：法律规定的对创造性智力成果的保护。6.保密协议：约定双方对特定信息保密的协议。7.分包：承包商将合同内的一部分工作转交给其他承包商完成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决方案：调整施工计划、提前采购材料、备用方案准备。2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决方案：质量检测、整改、返工、质量保修。3.知识产权侵权