版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
门诊部候诊区装修协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2签订双方的权益与义务1.3适用法律与司法管辖1.4合同的生效与终止第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围与内容2.4项目进度与时间表第三章设计与施工要求3.1设计标准与规范3.2施工质量与材料要求3.3施工安全与环境保护3.4施工期间的协调与管理第四章工程款项4.1工程预算与报价4.2付款方式与时间表4.3工程变更与额外费用4.4工程验收与结算第五章技术支持与服务5.1技术咨询与支持5.2施工期间的协调与沟通5.3工程验收与售后服务5.4培训与技术转移第六章知识产权与保密6.1知识产权的保护6.2合同保密条款6.3违约责任与赔偿6.4保密信息的销毁与归还第七章违约责任7.1双方的违约行为7.2违约责任与赔偿方式7.3违约解决与调解7.4合同解除与赔偿第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2调解与仲裁8.3法律诉讼与法院管辖8.4执行与强制力第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除的效力9.4变更与解除后的责任与权益第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2合同分包的条件与程序10.3转让与分包的责任与权益10.4转让与分包的禁止与限制第十一章合同的监督与检查11.1监督与检查的权利与义务11.2监督与检查的程序与方法11.3监督与检查的结果与处理11.4监督与检查的记录与报告第十二章合同的附件与补充协议12.1附件的效力与内容12.2补充协议的效力与内容12.3附件与补充协议的签订与生效12.4附件与补充协议的变更与解除第十三章其他条款13.1双方约定的其他事项13.2合同的保管与复制13.3合同的书面形式与签字盖章13.4合同的公示与公告第十四章合同的签署14.1签署的时间与地点14.2签署人的资格与代表权14.3签署后的合同生效14.4签署后的合同副本与正本合同编号:门诊部候诊区装修协议第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方(门诊部)与乙方(装修公司)就门诊部候诊区装修工程达成的一致协议。1.1.2本合同中使用的词语,如“甲方”、“乙方”、“工程”、“工程价款”等,除非上下文明确另有定义,否则应具有本合同中给出的含义。1.2签订双方的权益与义务1.2.1甲方的权益与义务1.2.1.1甲方应提供装修工程的现场,并确保现场符合法律规定及乙方施工要求。1.2.1.2甲方应按照合同约定支付工程价款,并有权对乙方的施工质量进行监督。1.2.2乙方的权益与义务1.2.2.1乙方应按照合同约定的标准和时间完成装修工程,并确保施工质量符合法律法规及甲方要求。1.2.2.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任,并按约定提供质保服务。1.3适用法律与司法管辖1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在签订本合同时,应遵守中华人民共和国的法律法规,如有违反,乙方有权要求终止合同。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在乙方按照合同约定完成工程,并且甲方支付完工程价款后,本合同终止。第二章项目概述2.1项目名称门诊部候诊区装修工程2.2项目地点甲方门诊部所在地2.3项目范围与内容2.3.1乙方负责门诊部候诊区的室内装修,包括墙面、地面、天花板等的装修工作。2.3.2乙方负责提供装修材料,并按照约定的标准和时间完成装修工程。2.4项目进度与时间表2.4.1乙方应按照合同约定的时间表完成装修工程。2.4.2乙方应在每个阶段完成后向甲方报告工程进度,并按照甲方的要求进行调整。第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。8.2调解与仲裁8.2.1在争议提交法院诉讼解决前,任何一方均可向甲方所在地调解委员会申请调解。8.2.2如调解不成,双方同意将争议提交至甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。8.3法律诉讼与法院管辖8.3.1双方同意,诉讼或仲裁案件的地域管辖法院为甲方所在地人民法院。8.4执行与强制力8.4.1无论争议通过调解、仲裁还是诉讼解决,败诉方应承担由此产生的一切费用。8.4.2争议解决结果生效后,双方应严格执行,任何一方不得提出任何抗辩。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。9.1.2变更协议自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除的条件与程序9.2.1双方同意,在履行合同过程中,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,任何一方均有权提出解除合同。9.2.2合同解除需经双方协商一致,并以书面形式签订解除协议。9.2.3解除协议自双方签字盖章之日起生效。9.4变更与解除后的责任与权益9.4.1合同变更或解除后,乙方已完成的工程部分,甲方应按约定支付相应的工程价款。9.4.2合同变更或解除后,乙方应立即停止施工,并按照甲方的要求撤离施工现场。第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.1.1除非双方另有约定,合同不得转让给第三方。10.1.2如甲方要求转让合同,需经乙方同意,并签订书面转让协议。10.2合同分包的条件与程序10.2.1乙方不得将合同约定的工程全部或部分分包给第三方。10.2.2如乙方确需分包,必须事先取得甲方的书面同意,并签订分包协议。10.3转让与分包的责任与权益10.3.1转让或分包后,原合同的权利义务由新的合同方继承。10.3.2乙方对转让或分包的工程继续承担质量、安全等责任。10.4转让与分包的禁止与限制10.4.1乙方分包的工程,不得再次分包给其他第三方。10.4.2乙方在分包过程中,不得降低原合同约定的工程质量标准。第十一章合同的监督与检查11.1监督与检查的权利与义务11.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查。11.1.2乙方应配合甲方进行监督与检查,并按照甲方的要求提供相关资料。11.2监督与检查的程序与方法11.2.1甲方监督与检查的时间和方式,由双方协商确定。11.2.2甲方监督与检查的结果,乙方应认真听取并及时整改。11.3监督与检查的结果与处理11.3.1甲方监督与检查发现乙方施工不符合约定标准的,乙方应立即整改。11.3.2甲方监督与检查发现乙方施工存在安全隐患的,乙方应立即采取措施消除。11.4监督与检查的记录与报告11.4.1甲方监督与检查的情况,应制作书面记录。11.4.2乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。第十二章合同的附件与补充协议12.1附件的效力与内容12.1.1合同附件是本合同的有效组成部分,与具有同等效力。12.1.2附件的内容不得与相抵触,如有抵触,以为准。12.2补充协议的效力与内容12.2.1合同补充协议是本合同多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在装修过程中所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料,并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,以确保施工质量符合甲方的要求。甲方可以随时派员到施工现场进行查看,并要求乙方提供相关施工资料。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中,如有变更需求,乙方应根据甲方的要求及时进行调整。甲方变更需求应以书面形式通知乙方,并经乙方确认后生效。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违反合同约定,甲方有权书面通知乙方终止合同。终止合同后,乙方应立即停止施工,并按照甲方的要求撤离施工现场。1.5甲方索赔权如乙方施工质量不符合合同约定,或乙方的违约行为给甲方造成损失,甲方有权向乙方提出索赔。甲方索赔应以书面形式提出,并提供相关证据。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对其施工质量承担责任。工程验收合格后,乙方应按照合同约定提供质保服务,确保工程在质保期内正常使用。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的时间表完成装修工程。如乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任乙方应负责施工过程中的安全事故责任。乙方应采取必要的安全措施,确保施工现场的安全,防止因施工原因造成人员伤亡和财产损失。2.4乙方材料提供乙方应按照合同约定,提供符合质量要求的装修材料。乙方应对所提供材料的质量承担责任。2.5乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息承担保密义务。未经甲方同意,乙方不得向任何第三方泄露甲方的商业秘密和个人信息。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中,负责协调甲方和乙方之间的关系,确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理双方之间的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责,导致合同无法顺利履行,第三方中介应承担相应的违约责任。3.4第三方中介的变更和解除甲方和乙方均有权书面通知第三方中介变更或解除其职责。变更或解除第三方中介的职责,需经甲方和乙方协商一致。3.5第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息承担保密义务。未经甲方和乙方同意,第三方中介不得向任何第三方泄露甲乙方的商业秘密和个人信息。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.材料供应清单3.施工进度计划4.安全防护措施方案5.工程质量标准6.施工合同副本7.补充协议8.工程验收标准9.质保服务协议10.分包协议(如有)11.材料供应商资质证明12.施工人员资格证书13.保险单据14.保密协议二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付工程价款提供的设计图纸或施工要求不符合约定标准未履行合同约定的监督与检查义务未按约定时间完成审批或提供施工场地2.乙方违约行为未按约定时间完成工程施工质量不符合约定标准使用未经甲方同意的材料供应商未采取必要的安全措施导致安全事故未经甲方同意分包或转包工程3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理双方争议未按约定时间完成协调工作泄露甲方和乙方商业秘密和个人信息未履行保密义务导致信息泄露三、法律名词及解释:1.合同违约:一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.违约责任:违约方应承担的法定责任,包括但不限于继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.质保服务:乙方在工程验收合格后,按照约定提供一定期限的免费维修、保养等服务。5.分包:乙方将合同约定的部分工程或工作内容转由第三方完成。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误solution:双方协商调整施工时间表,必要时甲方同意延长工期。2.施工质量问题solution:甲方及时提出质量问题,乙方尽快整改并重新验收。3.材料供应问题s
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 购房合同补充协议的签订流程
- 购车合同范本样本模板地质
- 购销合同欠款追回案例
- 购销电器合同范本
- 资格预审文件编写规范与要求
- 趣味小学数学作业设计
- 车辆服务合同的补充条款分析
- 还款能力担保函
- 还款保证书英文样本
- 违反交通规则保证书写法示例
- 网约车服务管理手册
- 2024年港澳台华侨生入学考试物理试卷(含答案详解)
- 2024年创意产业联盟协议
- 国开2024年秋《大数据技术概论》形考作业1-4答案
- 旅游景区旅游安全风险评估报告
- 2024年银行考试-建设银行纪检监察条线考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 2023风电机组齿轮箱润滑油换油
- 大疆80分钟在线测评题
- 银行网点装修补充协议
- 【人教版】《劳动教育》五上 劳动项目三《制作扇子》 课件
- 护理人员危急值处理制度
评论
0/150
提交评论