生态园装修合同范文指南

生态园装修合同范文指南合同目录第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同双方的权益与义务第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程预算第三章装修内容与要求第一条款装修风格第二条款装修材料第三条款施工工艺第四条款质量标准第四章工期与进度第一条款施工期限第二条款工程进度报告第五章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款付款方式与时间第六章施工单位责任第一条款施工单位的资质与经验第二条款施工单位的责任与义务第七章业主责任第一条款业主的协助与配合第二条款业主的权益与义务第八章工程变更与调整第一条款变更范围与程序第二条款变更的费用与时间影响第九章违约责任第一条款施工单位的违约责任第二条款业主的违约责任第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁或诉讼地点与法院第十一章合同的生效、修改与终止第一条款合同的生效条件第二条款合同的修改第三条款合同的终止第十二章保密条款第一条款保密信息的定义与范围第二条款保密责任的履行第十三章其他条款第一条款不可抗力第二条款法律适用与解释第十四章附件第一条款工程图纸第二条款材料样品合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同双方的权益与义务第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程预算第三章装修内容与要求第一条款装修风格第二条款装修材料第三条款施工工艺第四条款质量标准第四章工期与进度第一条款施工期限第二条款工程进度报告第五章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款付款方式与时间第六章施工单位责任第一条款施工单位的资质与经验第二条款施工单位的责任与义务第七章业主责任第一条款业主的协助与配合第二条款业主的权益与义务第八章工程变更与调整第一条款变更范围与程序第二条款变更的费用与时间影响第九章违约责任第一条款施工单位的违约责任第二条款业主的违约责任第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁或诉讼地点与法院第十一章合同的生效、修改与终止第一条款合同的生效条件第二条款合同的修改第三条款合同的终止第十二章保密条款第一条款保密信息的定义与范围第二条款保密责任的履行第十三章其他条款第一条款不可抗力第二条款法律适用与解释第十四章附件第一条款工程图纸第二条款材料样品多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方对工程的设计变更权第一条款：甲方有权在合同执行过程中对工程设计进行变更，乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案并承担由此产生的额外费用。附加条款二：甲方对工程进度的要求第二条款：甲方要求工程必须在合同约定的施工期限内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，具体金额双方协商确定。附加条款三：甲方对工程质量的要求第三条款：甲方要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付甲方违约金。附加条款四：甲方对材料采购的要求第四条款：甲方要求乙方使用合同约定的装修材料，如乙方自行采购材料，需事先取得甲方书面同意，否则甲方有权要求乙方承担材料不符导致的损失。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款五：乙方对工程进度的要求第一条款：乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方违约金，具体金额双方协商确定。附加条款六：乙方对工程质量的要求第二条款：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付甲方违约金。附加条款七：乙方对材料采购的要求第三条款：乙方应使用合同约定的装修材料，如乙方自行采购材料，需事先取得甲方书面同意，否则甲方有权要求乙方承担材料不符导致的损失。附加条款八：乙方对工程安全的要求第四条款：乙方应确保施工过程中的安全，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款九：第三方中介的服务费用第一条款：甲方和乙方同意支付第三方中介约定的服务费用，如第三方中介未能按约定提供服务，甲方和乙方有权要求第三方中介退还服务费用。附加条款十：第三方中介的责任与义务第二条款：第三方中介应按照合同约定的范围提供服务，如因第三方中介原因导致合同执行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。附加条款十一：第三方中介的保密义务第三条款：第三方中介应对在合同执行过程中获取的甲方和乙方相关信息保密，未经甲方和乙方书面同意，不得向任何第三方披露。附加条款十二：第三方中介的不可抗力条款第四条款：如第三方中介因不可抗力导致无法履行合同义务，第三方中介应及时通知甲方和乙方，并采取措施减轻损失。如第三方中介未能履行通知义务，导致损失扩大，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.材料样品3.施工方案4.工程预算明细5.进度计划表6.质量检验标准7.保密协议8.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.施工单位未按合同约定的时间完成工程：延期违约。2.施工单位使用的材料不符合合同约定：材料违约。3.施工单位未达到合同约定的质量标准：质量违约。4.业主未按约定支付合同款项：支付违约。5.业主未提供必要的协助与配合：协助违约。6.第三方中介未按约定提供服务：服务违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：违约方按合同约定向守约方支付的赔偿金。3.质量标准：合同约定的工程质量要求。4.保密信息：合同执行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。5.第三方中介：协助甲乙双方完成合同执行的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商调整施工计划，必要时支付违约金。2.材料不符合要求：立即更换，必要时索赔损失。3.质量不达标：要求施工单位返工，支付返工费用。4.支付纠纷：核对合同金额，按时支付，必要时法律途径解决。5.业主协助不足：补充协助，协商解决，必要时合同调整。6.第三方中介服务不到位：协商改善服务，支付违约金或更换中介。五