社区休闲广场景观施工合同

社区休闲广场景观施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目施工内容第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3工期延误4.4工期提前第五章施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理5.4验收标准第六章施工材料6.1材料供应6.2材料验收6.3材料质量6.4材料退换第七章施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任7.4安全检查第八章施工变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用8.4变更合同第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十章争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4法律诉讼第十一章合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序11.3转让后的合同责任11.4转让的限制第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3终止后的合同处理12.4终止后的责任和义务第十三章附则13.1合同附件13.2合同修改13.3合同解除13.4合同生效第十四章签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3见证人签字14.4盖章合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1甲方：_________1.2乙方：_________第二条款合同目的1.2.1甲乙双方同意按照本合同的规定进行社区休闲广场景观施工。第三条款合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第四条款合同解释1.4.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。1.4.2本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二章项目概述第五条款项目名称2.1项目名称为：社区休闲广场景观施工项目。第六条款项目地点2.2项目地点为：_________。第七条款项目规模2.3项目规模为：_________。第八条款项目施工内容2.4项目施工内容包括但不限于：_________。第三章合同价格第九条款合同总价3.1本合同总价为基础总价，具体金额为：_________元。第十条款价格调整3.2价格调整的条件和方式按照本合同附件的价格调整条款执行。第十一条款支付方式3.3甲方向乙方支付合同价款的方式如下：_________。第十二条款发票开具3.4乙方应向甲方开具正规发票，发票内容应与本合同约定的施工内容一致。第四章施工期限第十三条款施工开始日期4.1乙方应在本合同签订后_________个工作日内开始施工。第十四条款施工结束日期4.2乙方应在本合同签订后_________个工作日内完成施工。第十五条款工期延误4.3若乙方因自身原因导致施工延误，应按照本合同附件的工期延误条款承担相应责任。第十六条款工期提前4.4若乙方提前完成施工，双方可协商提前解除或终止合同，并按照本合同附件的提前终止条款执行。第五章施工质量第十七条款质量标准5.1乙方应按照甲乙双方约定的质量标准进行施工，具体质量要求见本合同附件的质量标准条款。第十八条款质量监督5.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并要求乙方按照约定进行整改。第十九条款质量问题处理5.3若乙方施工质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。第二十条条款验收标准5.4甲乙双方应按照本合同附件的验收标准进行施工验收。第六章施工材料第二十一条条款材料供应6.1乙方负责提供本合同约定的施工材料，并保证材料质量符合要求。第二十二条条款材料验收6.2甲方对乙方提供的施工材料有异议的，有权要求乙方更换或退款。第二十三条条款材料质量6.3乙方提供的施工材料应符合国家相关法律法规和行业标准。第二十四条条款材料退换6.4乙方应在甲方要求退换材料的情况下，按照本合同附件的退换条款执行。第七章施工安全第二十五条款安全措施7.1乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设施完好。第二十六条款安全事故处理7.2乙方应立即报告并处理施工过程中发生的安全事故。第二十七条款安全生产责任7.3乙方应对因施工原因造成的人员伤亡和财产损失承担全部责任。第二十八条款安全检查7.4甲方有权对乙方的施工安全进行检查，并要求乙方按照约定进行整改。第八章施工变更第二十九条款变更条件8.1.1因国家法律法规、政策变化导致合同内容需要变更的；8.1.2因不可抗力因素导致合同内容需要变更的；8.1.3甲乙双方协商一致的其他变更事项。第三十条款变更程序8.2甲乙双方应书面协商一致后，签订变更协议，并报请相关主管部门批准。第三十一条款变更费用8.3因变更产生的额外费用，甲乙双方应按照本合同附件的变更费用条款承担相应责任。第三十二条款变更合同8.4变更后的合同，自双方签字盖章之日起生效。第九章违约责任第三十三条款违约行为9.1.1未能按照本合同约定的时间、质量、标准完成施工的；9.1.2未能按照本合同约定提供施工材料的；9.1.3违反本合同其他约定的。第三十四条款违约责任9.2乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额按照本合同附件的违约金条款执行。第三十五条款违约赔偿9.3乙方违约造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第三十六条款违约解除合同9.4乙方严重违约的，甲方有权解除本合同，并追究乙方的法律责任。第十章争议解决第三十七条款争议解决方式10.1.1调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解；10.1.2仲裁：向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；10.1.3法律诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十八条款调解10.2调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十九条款仲裁10.3仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有法律约束力。第四十条款法律诉讼10.4诉讼应在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内提起。第十一章合同的转让第四十一条款合同转让条件11.1本合同未经甲乙双方书面同意，不得转让。第四十二条款合同转让程序11.2合同转让应按照本合同附件的转让程序执行。第四十三条款转让后的合同责任11.3转让后的合同，自双方签字盖章之日起生效。第四十四条款转让的限制11.4本合同不得转让给不符合国家法律法规、政策规定的对象。第十二章合同的终止第四十五条款合同终止条件12.1.1合同约定的施工内容全部完成；12.1.2甲乙双方协商一致解除合同；12.1.3依法应当终止的其他情况。第四十六条款合同终止程序12.2合同终止的，甲乙双方应按照本合同附件的终止程序执行。第四十七条款终止后的合同处理12.3合同终止后，乙方向甲方支付完毕所有应付款项，甲方应向乙方退还已支付的预付款项（扣除乙方已施工部分的款项）。第四十八条款终止后的责任和义务12.4合同终止后，甲乙双方应继续履行本合同约定的责任和义务，直至本合同约定的所有事项处理完毕。第十三章附则第四十九条款合同附件13.1本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第五十条款合同修改13.2本合同的修改、补充，应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。第五十一条款合同解除13.3本合同解除的条件和程序，按照本合同附件的解除条款执行。第五十二条款合同生效13.4本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章签字盖章第五十三条款甲方签字14.1甲方签字：_________第五十四条款乙方多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合本合同的要求。如乙方未按照甲方指定供应商购买材料，甲方有权要求乙方更换或退款。2.甲方监督施工过程甲方有权对乙方的施工过程进行监督。甲方可以随时派员到施工现场进行查验，并要求乙方按照约定的质量标准进行施工。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。3.甲方调整施工内容甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况调整施工内容。如甲方需要调整施工内容，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。变更后的合同，自双方签字盖章之日起生效。4.甲方提前解除合同甲方在合同履行过程中，如遇特殊情况，有权提前解除本合同。甲方提前解除合同的，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额按照本合同附件的违约金条款执行。5.甲方对乙方施工人员的管理甲方对乙方施工人员的管理有权进行监督和指导。乙方应保证施工人员遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥。如乙方施工人员不遵守甲方的管理制度，甲方有权要求乙方进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责材料采购乙方负责本合同约定的施工材料采购工作。乙方应按照本合同约定的质量、数量和交付时间要求，向甲方指定的供应商购买材料。如乙方未按照约定购买材料，甲方有权要求乙方更换或退款。2.乙方保证施工质量乙方应保证施工质量符合本合同约定的质量标准。如乙方施工质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。乙方应接受甲方的监督和检查，按照甲方的要求进行整改。3.乙方按时完成施工乙方应按照本合同约定的时间节点，按时完成施工。如乙方因自身原因导致施工延误，应按照本合同附件的工期延误条款承担相应责任。4.乙方提供施工资料和记录乙方应向甲方提供施工过程中的相关资料和记录，包括但不限于施工进度报告、材料验收报告、质量检查报告等。乙方应保证提供的资料和记录真实、准确、完整。5.乙方对甲方监督的配合乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。乙方应接受甲方的指导和调整，按照甲方的要求进行施工。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在本合同中负责协调甲乙双方的关系，协助甲乙双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。2.第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。如甲乙双方未能就第三方中介费用达成一致，双方应按照本合同附件的争议解决条款解决。3.第三方中介的调解如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，甲乙双方可以采取本合同附件的争议解决方式解决争议。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对本合同履行过程中获悉的甲乙双方的商业秘密和隐私信息予以保密。未经甲乙双方同意，第三方中介不得向任何第三方披露相关信息。5.第三方中介的合同终止本合同履行完毕后，第三方中介的职责终止。甲乙双方应与第三方中介办理合同终止手续，并按照本合同附件的终止程序执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同主体资格证明文件2.项目施工图纸3.施工质量标准4.材料供应清单5.价格调整条款6.支付方式及发票开具要求7.工期延误及提前解除合同条款8.质量问题处理及验收标准9.安全措施及安全事故处理规定10.变更条件及程序11.违约金及赔偿条款12.争议解决方式及程序13.合同转让程序及限制14.合同终止程序15.合同生效条件二、违约行为及认定：1.未能按照约定时间、质量、标准完成施工2.未能按照约定提供施工材料3.违反本合同的其他约定4.未能按照约定履行支付义务5.未能按照约定履行合同义务6.未能按照约定提供施工资料和记录7.未能按照约定进行施工变更8.未能按照约定处理施工安全事故9.未能按照约定履行保密义务10.未能按照约定履行合同终止程序三、法律名词及解释：1.甲方：指本合同的一方，即社区休闲广场的业主或开发商2.乙方：指本合同的另一方，即负责社区休闲广场景观施工的承包商3.第三方中介：指本合同中协助甲乙双方履行合同义务的第三方机构或个人4.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况5.违约金：指违约方因违约行为而应向守约方支付的赔偿金6.争议解决：指甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决7.施工安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失或其他安全事故8.合同转让：指合同权利义务的转移，由第三方代替原合同方履行合同义务9.合同终止：指合同双方约定或法律规定的情形出现时，合同关系终止10.合同生效：指合同自双方签字盖章之日起开始产生法律效力四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：乙方应立即进行整改，并承担相应的修复费用2.施工过程中出现安全事故：乙方应立即报告并处理，承担相应的赔偿责任3.施工过程中出现工期延误：乙方应按照本合同附件的工期延误条款承担相应责任4.施工过程中出现材料供应问题：乙方应立即与供应商协商解决，确保材