水利工程分包商权益保障

水利工程分包商权益保障合同编号：__________分包合同鉴于：3.分包商具备承担分包工程所需的资质、技术、资金等条件，并愿意按照业主的要求和总包商的安排，完成分包工程；4.双方为了明确分包工程的权利、义务和责任，经友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与工程概况1.1本合同的范围包括但不限于：__________（分包工程的详细描述）。1.2分包工程的施工地点：__________。1.3分包工程的施工工期：自__________起至__________止。第二条质量标准2.1分包商应按照《施工合同》约定的质量标准进行分包工程的施工，确保分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。2.2分包商应严格按照设计文件、技术规范和施工图纸进行施工，确保分包工程的结构安全、使用功能和观感质量。第三条进度计划3.1分包商应按照业主和总包商的要求，制定分包工程的施工进度计划，并提交给业主和总包商审批。3.2分包商应严格按照经批准的施工进度计划进行施工，确保分包工程按期完成。3.3分包商应每月向业主和总包商报告分包工程的施工进度，并根据业主和总包商的要求，及时调整施工进度计划。第四条合同价格与支付4.1本合同的价格为：__________元（大写：__________元整）。4.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例，向分包商支付合同价款。4.3分包商应按照业主的要求，提供与分包工程进度相符的进度付款申请，业主在核实无误后，按照约定的付款比例向分包商支付进度款。4.4业主应在分包工程验收合格后，向分包商支付剩余的合同价款。第五条合同的履行与变更5.1分包商应按照本合同的约定，全面履行合同义务，确保分包工程的顺利进行。5.2业主和总包商应给予分包商必要的支持和配合，确保分包工程的顺利实施。5.3合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致分包工程无法按照约定完成，双方应按照相关法律法规和行业惯例，协商解决。5.4合同履行过程中，如发生分包商无法继续履行合同的情况，双方应协商确定解决方案。第六条违约责任6.1分包商未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。6.2业主未按照约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任。6.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包工程的详细设计文件、技术规范和施工图纸。2.分包工程的进度计划和付款申请。3.分包工程的验收报告。4.分包商的资质证明文件。5.分包商的施工组织设计和管理制度。6.分包商的工程质量安全保证措施。7.分包商的工程保险证明文件。8.分包商与业主、总包商之间的沟通协调记录。二、违约行为及认定：1.分包商未按照约定完成分包工程的，视为违约。2.业主未按照约定支付合同价款的，视为违约。3.双方未按照本合同约定的时间和质量标准完成分包工程的，视为违约。4.分包商未按照设计文件、技术规范和施工图纸进行施工的，视为违约。5.分包商未按照经批准的施工进度计划进行施工的，视为违约。6.分包商未按照业主的要求，提供与分包工程进度相符的进度付款申请的，视为违约。7.双方违反本合同的其他约定的，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包商：指承担分包工程的施工单位。2.业主：指项目的主人或者项目的投资方。3.总包商：指承担整个项目施工的单位。4.分包工程：指总包商将其承包的工程项目中的部分工作委托给分包商施工的范围。5.合同价款：指双方约定的分包工程的总价。6.进度款：指根据分包工程的进度，业主按约定比例向分包商支付的合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到分包商施工进度延误的问题，业主和总包商应及时与分包商沟通，要求分包商加快施工进度，必要时可要求分包商支付违约金。2.遇到分包工程质量问题，业主和总包商应要求分包商立即整改，必要时可要求分包商重新施工或支付违约金。3.遇到业主未按约定支付进度款的问题，分包商应及时与业主沟通，要求业主支付进度款，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。4.遇到合同争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.业主与总包商