装修施工合同范本

装修施工合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方委托乙方进行装修施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本装修施工合同，共同遵照执行：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程面积：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：__________第二条双方义务2.1甲方义务（1）提供合法的施工场地，保证乙方施工人员的人身安全；（2）按照约定的时间、数量支付工程款项；（3）协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于物业、消防、环保等；（4）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（5）协调解决施工过程中出现的影响施工进度的问题。2.2乙方义务（1）按照合同约定的标准、质量、进度完成施工；（2）确保施工安全，遵守安全生产规定，防止安全事故的发生；（3）负责施工过程中的废弃物清理；（4）保证施工材料符合国家相关质量标准；（5）按照约定提供施工图纸、施工方案等技术资料。第三条工程质量3.1乙方应当按照约定的标准、工艺、材料进行施工，确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。3.2工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到约定标准。3.3工程质量保修期为__________，自工程验收合格之日起计算。第四条工程款支付4.1甲方应当按照约定的时间和数额支付工程款项。4.2甲方支付工程款项的方式为__________。4.3乙方应当按照约定的进度提供进度报告，甲方根据实际完成情况支付相应款项。4.4工程验收合格后，甲方支付剩余工程款项。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的标准、质量、进度完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照约定的时间、数额支付工程款项的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应当支付乙方相应的停工、窝工费用。5.4因乙方原因导致工程安全事故的，乙方应当承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方同意，仲裁委员会作为争议解决的机构。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料合格证明4.施工人员资格证书5.工程进度报告6.工程质量验收标准7.安全施工措施8.工程保修条款9.付款凭证10.合同履行凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的标准、质量、进度完成施工：认定标准为合同约定的质量验收标准、工程进度报告及甲方合理期待的工程完成时间。2.甲方未按照约定的时间、数额支付工程款项：认定标准为合同约定的付款时间、付款比例及实际应付款项。3.因甲方原因导致工程停工、窝工：认定标准为甲方违反合同约定，导致乙方无法正常施工的情况。4.因乙方原因导致工程安全事故：认定标准为乙方违反安全生产规定，导致安全事故的发生。三、法律名词及解释：1.装修施工合同：指甲方委托乙方进行房屋装修施工，乙方按约定完成施工并支付报酬的合同。2.工程验收：指甲方对乙方完成的装修工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.工程保修期：指乙方对已完成的装修工程提供的免费维修期限。5.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更：及时沟通，签订设计变更协议，调整施工方案及工程款项。2.工程款项支付纠纷：提供进度报告，协商确定应付款项，必要时可寻求法律途径解决。3.工程质量问题：严格按照验收标准进行验收，不合格的工程乙方应及时整改。4.施工人员伤亡事故：立即报告甲方，启动应急预案，按法律规定承担相应责任。5.工程延期：双方协商延长合同工期，并调整工程款项支付计划。五、所有应用场景：1.适用于房屋装修施工，包括住宅、商业、办公等场所。2.适用于各类装修工