2024年产品加工合同经典版（二篇）

第2页共2页2024年产品加工合同经典版甲方（建设单位）与乙方（施工单位）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑工程质量监督条例》等相关法律法规，结合本工程的实际情况，经友好协商，达成以下合同，并共同遵守：一、工程概况：1.工程内容：不锈钢楼梯扶手，具体规格详见合同约定。2.工程造价：____元/米，预计施工面积约_____米，总计约合人民币____万元（最终金额以实际竣工验收数量为准）。3.付款方式：合同签订生效后，甲方支付____%的预付材料款。材料款到账后，乙方开始施工。工程安装进度达到____%时，甲方拨付安装工程总价款的____%。工程安装完毕并验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：本工程自拨款之日起，须在____年____月____日之前完工。如遇客观原因导致的延期开工、中途停工或窝工，经甲方认证后，工期可相应顺延。三、甲方责任：1.按时办理拨款结算；2.指派专人作为甲方工地代表，负责对工程进度、质量及合同履行情况进行监督、检查和签证，并解决施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1.确保工程质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，期间如因乙方原因出现质量问题，乙方负责保修保换。人为损坏则由甲方承担；2.工程完工后，负责清理自己施工中产生的垃圾和卫生；3.指派专人作为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，并参与工程验收；4.乙方不得无故拖延工期，每延期一天将处以____元的罚款。如工程质量不符合规定，乙方负责无偿维修及返工。五、质量验收：本工程以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，须达到合格标准。六、争议解决：在加工、安装、付款等事项中，如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，依法向_____法院提起诉讼。七、合同生效与失效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效，待合同条款全部履行完毕后，合同自行失效。八、备注：（此处可添加双方约定的其他事项）甲方（单位盖章）：_____乙方（单位盖章）：_____甲方代表签字：_____乙方代表签字：_________年____月____日2024年产品加工合同经典版（二）合同编号：甲方提供原材料甲乙双方就以下事项达成如下协议：一、委托加工项目1.产品名称及规格：__________2.数量：以甲方下单为准3.单价：__________4.交货期限：自乙方接单日起（_____）天内交货，具体时间以订单为准。5.甲方提供商标、吊牌、防伪标识。二、质量要求及技术标准1.乙方须严格按照甲方要求，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为标准，于____年____月____日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存，方可进行大货生产。2.技术标准按照《企业质量问题细则》（见附件）及国家标准执行。如企业质量细则标准低于或与国家标准不符，则以国家标准为准。三、乙方质量责任范围1.颜色、尺码规格的确认2.绣花、印花、其他特殊工艺的确认3.裁剪工艺、缝纫工艺的确认4.其他质量问题的确认5.回修率不得超过总生产量的8%，超过部分按每件扣款五元。四、技术资料及保密要求1.甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。2.乙方必须对甲方提供的资料严格保密，不得泄露，亦不得在甲方订单之外使用相关资料进行加工、销售。3.未经甲方许可，乙方不得留存样品及相关技术资料。五、包装、交货及运输1.乙方须按照甲方要求进行内、外包装及发运包装。2.交货地点：__________3.运输方式：__________，运费由__________负担。六、结算方式1.乙方交货并检验合格后，乙方须在三十天内提供领料单、合同书、交货清单给甲方。2.甲方以银行划转方式与乙方结算，乙方银行帐户信息如下：银行户名：__________七、违约责任1.乙方逾期交货，需向甲方支付价款总值20%的违约金。2.乙方制造假冒产品，需承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币______万元，并接受相关部门的处罚。3.乙方因保管不善导致甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的，需赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方违反保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视情况要求乙方承担赔偿责任。5.乙方未达到质量要求或技术指标，需向甲方支付产品报次赔偿金，金额为成本价的200%。6.乙方私自销售本合同中的加工产品，甲方有权解除合同，并要求乙方按该批产品总金额的500%支付违约