2024年校园零星工程施工合同范本

2024年校园零星工程施工合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程范围：_______4.工程内容：_______二、合同工期1.本项目工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素影响，甲乙双方协商顺延工期。三、合同价款1.本项目合同价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.乙方根据甲方提供的工程量清单及施工图纸进行报价，合同价款一次性包死，不再因市场行情变化等原因进行调整。四、付款方式1.甲方在本合同签订后_______个工作日内，支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。2.工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%。3.工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%。4.乙方提供合规的发票后，甲方在剩余款项中扣除质保金（合同总价款的_______%），余款在_______个工作日内支付给乙方。五、工程质量1.乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。2.工程质量标准为：_______六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理。2.乙方负责施工现场的安全保卫工作，确保施工现场的安全。七、材料供应1.本项目所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家及行业相关标准。2.甲方有权对乙方采购的材料进行抽样检查，如发现质量问题，乙方应立即更换。八、工程变更1.如甲方需要对工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订工程变更协议。2.工程变更导致合同价款调整的，双方按照实际情况协商确定。九、工程验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后_______个工作日内组织验收。2.验收合格后，双方签订工程验收报告。十、质保期1.本项目质保期为_______年，自工程验收合格之日起计算。2.质保期内，乙方负责对工程进行免费维修。十一、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。十二、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十三、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日签订地点：_______附件：1.工程量清单2.施工图纸3.工程变更协议4.工程验收报告5.质保金支付协议注意事项：1.合同工期的明确：确保合同中工期的规定具体、合理，避免因工期延误产生的纠纷。在合同中明确规定工期及开始和结束的具体日期。对不可抗力因素导致工期延误的处理方式进行约定。法律名词解释：工期：指合同规定的完成工程的时间期限。2.合同价款的支付：确保付款方式和时间明确，避免付款纠纷。解决办法：明确预付款、进度款、尾款等付款比例和时间。约定质保金的比例及退还条件。法律名词解释：合同价款：指双方约定的工程的总费用。3.工程质量标准：需要明确质量要求，以便于验收和维权。解决办法：在合同中详细列明工程质量应达到的具体标准。法律名词解释：质量标准：指合同规定的工程质量必须满足的国家或行业标准。4.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式。解决办法：约定违约责任的具体情形和违约金的计算方法。法律名词解释：违约责任：指合同一方因违反合同约定而应承担的法律责任。5.争议解决：合同中应明确争议解决的方式和地点。法律名词解释：争议解决：指双方在合同执行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、诉讼等。6.质保期：指工程验收合格后，承包方对工程负责保修的一段期限。不超过500字哦应用场合一：施工期间遇到恶劣天气补充条款：如果因为恶劣天气影响，比如连续暴雨或者暴雪，导致工程无法按期完成，咱们得互相理解，商量一下怎么延期。具体的延期天数和方式，咱们根据实际情况来定。应用场合二：施工期间发现文物补充条款：要是挖地的时候发现宝贝疙瘩，比如古董或者文物，咱们得马上停工，通知相关部门。保护和发掘工作得按国家的规定来，这期间造成的工期延误不算乙方责任。应用场合三：施工期间遇到节假日补充条款：赶上国庆、春节这些大节日，工人师傅们也得休息休息。所以，如果施工期间遇到法定节假日，工期得相应顺延。附件列表：1.工程量清单：详细列出所有的工程量和单价，让咱们心里都有数。2.施工图纸：施工的具体方案，每